Retour
Menu utilisateur
Menu

Renseignements au sujet d'Arts Cad à Reichstett (67) (Bas Rhin)

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.203 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
Bonjour,

Nous sommes toujours dans la phase des avant-projets pour notre construction et avons rencontré M.BILDSTEIN d'Arts Cad. Nous avons été enchanté par ce premier entretien, c'est le seul qui a déclaré d'emblée qu'il n'utilisera pas la totalité du budget qu'on lui a alloué!
Il a l'air d'être compétent techniquement et d'aimer son métier. Le seul hic, c'est qu'il est seul donc a beaucoup de travail. Il va falloir attendre un mois pour avoir son projet.
Je m'adresse aux personnes ayant déjà construit avec Arts Cad, pouvez vous me donner vos impression sur ce bureau d'études?

Merci beaucoup
Fred67
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Mundolsheim (67)
voici un blog d'une personne qui avait fait construire par lui :
http://lacasanostra.unblog.fr/tag/bonjour/

Nous l'avons contacté également, pour l'instant très bonne impression, il a l'air très compétent, par contre nous avons un budget un peu limite alors on ne sait pas encore si ça pourra se faire (152 000 € en PAD pour une maison moderne cubique [matériau = briques] de 122m² + sous-sol)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Mundolsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
Bonjour,

Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il vous garantit le prix ou, comme les autres bureaux d'études, se laisse une marge pour ajuster les devis de ses fournisseurs?
Idem pour la durée de construction?
Nous attendons l'avant projet d'ici deux semaines et espérons beaucoup de ses prestations.

Bon dimanche,
Fred67
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Roeschwoog (67)
guillaume_d_mundo a écrit:voici un blog d'une personne qui avait fait construire par lui :
http://lacasanostra.unblog.fr/tag/bonjour/

Nous l'avons contacté également, pour l'instant très bonne impression, il a l'air très compétent, par contre nous avons un budget un peu limite alors on ne sait pas encore si ça pourra se faire (152 000 € en PAD pour une maison moderne cubique [matériau = briques] de 122m² + sous-sol)


Bonjour,

Justement j'avais l'intention de m'adresser au constructeur Arts Cad de Reichstett pour la construction d'un maison d'environ 120 m².
Pourriez vous me renseigner sur les 152 000 € que vous mentionnez?
S'agit-il de votre budget ou bien du prix de revient de la construction que vous envisagez?
Messages : Env. 10
De : Roeschwoog (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Mundolsheim (67)
Pour l'instant nous n'avons pas encore le projet monté par arts cad mais il travaille dessus, on pourra en dire plus d'ici une ou deux semaines je pense !
Il avait pas mal de travail et nous même nous avions un certain nombre de démarches à effectuer de notre côté.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Mundolsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
guillaume_d_mundo a écrit:Pour l'instant nous n'avons pas encore le projet monté par arts cad mais il travaille dessus, on pourra en dire plus d'ici une ou deux semaines je pense !
Il avait pas mal de travail et nous même nous avions un certain nombre de démarches à effectuer de notre côté.


bonjour,

votre projet avec ArtsCad a-t-il abouti?
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Mundolsheim (67)
oli0179 a écrit:
guillaume_d_mundo a écrit:Pour l'instant nous n'avons pas encore le projet monté par arts cad mais il travaille dessus, on pourra en dire plus d'ici une ou deux semaines je pense !
Il avait pas mal de travail et nous même nous avions un certain nombre de démarches à effectuer de notre côté.


bonjour,

votre projet avec ArtsCad a-t-il abouti?


pas encore malheureusement ! il faudra attendre le 11 janvier pour les plans modifiés, et ensuite la semaine suivante j'aurais les devis mis à jour, je pourrais donc transmettre les détails en matière de coûts à ce moment là (et mettre en ligne les images des plans modifiés) !
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Mundolsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Roeschwoog (67)
Bonjour,

Votre projet a-t' il abouti avec Art Cad de Reichstett?
Si oui, je m'interesserais quel a été le budget que vous avez consacré pour une surface de 120 m² ?
Par avance, merci pour votre réponse, qui saura, je l´espère me donner
l´espoir pour concrétiser, moi aussi mon rêve de faire construire ma petite maison.

Amicalement
Messages : Env. 10
De : Roeschwoog (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Mundolsheim (67)
Malheureusement ça n'a pas abouti, nous nous sommes rendus compte qu'avec notre budget pour une surface de 122 m² si bois ou 117,5 si brique, on ne pourrait pas y arriver vu les caractéristiques de la maison avec un maître d'oeuvre ou un architecte, il fallait rajouter 15000€, environ 178 000 € pour Arts Cad si je me souviens bien et à peu près pareil pour l'architecte à l'origine du projet.
On a donc changé un peu notre projet, on passe soit en direct par les entreprises pour la brique, soit par un constructeur pour le bois (avec maçon pour fondation + sous-sol)

Actuellement pour le bois on est au dessus de notre budget, on arrive plusieurs milliers d'euros au dessus de nos 162000€ maxi en PAD (mais avec un suivi de chantier plus simple car effectué par constructeur), et avec la brique là on arrive à un peu moins de 160 000 € en passant en direct par les entreprises, ce qui est quand même assez risqué...
Ca prend beaucoup de temps car il faut pas mal de temps à chaque fois pour avoir des réponses des entreprises
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Mundolsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Strasbourg (67)
j'ai construis 2 fois avec mr B.... c'est que j'en etais satisfaite...
j ai un nouveau projet reconstruire une 3eme fois avec mr B...
aucun souci.. vous n'allez pas le croire.... je vais reconstruire dans le loir et cher...
et c'est bien mr B. qui s'en occupera meme a distance... je lui fais entierement confiance ..
la preuve est que sa comptétence est au plus haut point au top...

des que j'aurais les plans je mettrai ca en ligne...
si vous voulez voir ma maison... celle que mr B. a fait les plan...

coogle au feminin... ensuite album et sous reherche faites moichipie067 vous tomberez sur mon album...
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour nono670 ,

A part vos enfants je n'ai rien trouvé ? Unsure

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Mundolsheim (67)
Si moi ce que j'ai surtout retenu c'est qu'elle a une super piscine ça doit être sympa pour les enfants, mais c'est un autre budget aussi !
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Mundolsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
Bonjour,

@Nono, il me semble bien que M.BILDSTEIN nous avait dit que tout compte fait, il ne le fera pas, trop compliqué.
D'autre part, il me semble que vous aviez mis le même message mot pour mot dans un forum concurrent il y a quelques mois déjà. Je suis preneuse de plus amples informations.

Merci
Fred67
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Strasbourg (67)
il me fera les plans.... j'en suis sure... lui ai laisse un message sur son repondeur cet aprem..afin qu'il me contacte des lundi..
j'avais fait ce projet il ya quelques mois et mis ma maison en vente depuis cette annee en janvier... elle est vendue donc je peux maintenant mettre ce projet en route
il ya que les plans a faire ... j'ai deja les entreprises qui me la construiront... entreprises serieuses ma fille qui a construit avec ces entreprises est entierement satisfaite
en 10a je commence la 3eme construction c'est fouuu mais j'adore ça... ca ne me fait pas peur...
cette fois ci ce sera un plein pied...115m2..peut etre 120 mais maxi....
l'architecte que ma fille avait a bien fait les plans ya rien a dire..
mais avec mr B. il ya un plus des idees nouvelles... je le connais bien et j'ai confiance c'est aussi important...
voila voilou...
une anecdote... en 2001 j'avais fait venir plusieurs archi aucun ne me convenait et tous en manque d'idees...
et quand j'avais vu mr B. en quelques secondes
j'avais tout desuite devine que ce serait avec lui que je ferai mes plans et construirai...
je ne m'ettais pas trompee sur mon jugement...
il avait regarde mon interieur jete un coup d'oeil dans les pieces et en 2mn il m'avait dit je sais ce qu'il vous faut comme style de maison
il s'etait installe et a commence a dessiner sur sa feuille de dessin..
en 15mn il m'avait sorti la mlaison de reve.. voila voilou..
pareille pour la 2eme maison donc la 3eme se sera encore mr B...
jamais 2 sans 3 hein ..
je me rejouis de reconstruire j'aime ça...mais ce sera la derniere...

et toi a s tu construis ???? bonne soiree..
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Strasbourg (67)
philippe29 a écrit:Bonjour nono670 ,

A part vos enfants je n'ai rien trouvé ? Unsure

Cdlt



la maison figure sur l'album mais pas les plans... bonne soiree..
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Strasbourg (67)
guillaume_d_mundo a écrit:Si moi ce que j'ai surtout retenu c'est qu'elle a une super piscine ça doit être sympa pour les enfants, mais c'est un autre budget aussi !


vous l'aurez aussi un jour... petit a petit l'oiseau fait son nid... bonne soiree..
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Strasbourg (67)
Bonjour Nono,
Nous aussi nous avons fait confiance à M.B il m'a tout de suite conquise, il a bcp d'idées auxquelles nous ne pensons pas. Il est très réactif à nos attentes et également à nos appels lol
Pour le moment nous ne sommes qu'au début du projet nous attendons les devis des entreprises qui je l'espère tomberont en septembre.
Où avez vous construit vos maisons , avez vous pris tous les artisants proposés par M.B.
Nous l'a prenons en PAD et le reste nous ferons nous même. Egalement l'assainissement car notre budget est serré et M.B nous a dit qu'on peut se l'économiser en le faisant nous même.
j'aimerai beaucoup voir vos maisons si c'est possible, merci d'avance
Kidi67
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Strasbourg (67)
kidi67 a écrit:Bonjour Nono,
Nous aussi nous avons fait confiance à M.B il m'a tout de suite conquise, il a bcp d'idées auxquelles nous ne pensons pas. Il est très réactif à nos attentes et également à nos appels lol
Pour le moment nous ne sommes qu'au début du projet nous attendons les devis des entreprises qui je l'espère tomberont en septembre.
Où avez vous construit vos maisons , avez vous pris tous les artisants proposés par M.B.
Nous l'a prenons en PAD et le reste nous ferons nous même. Egalement l'assainissement car notre budget est serré et M.B nous a dit qu'on peut se l'économiser en le faisant nous même.
j'aimerai beaucoup voir vos maisons si c'est possible, merci d'avance
Kidi67




bonsoir,

vous avez tout interet a prendre les entreprises que mr B.. propose... s'il les prend c'est qu'elles sont ok...
c'est aussi dans son interet a lui de prendre les meilleures..

nous avions aussi fait l'assainissement nous meme...
et si vous etes de bons bricoleurs au top... faites aussi l'isolation vous meme ( un jeu d'enfant) placo...

ma fille a construit ( loir et cher) prix isolation 20 000e son mari l'a fait lui meme prix 7000e...
avec une qualite superieure... il y avait 620m2 les murs plus le grenier isole... ca vaut le coup...
il a aussi fait le branchement d'eau lui meme.( plomberie )..on lui demandait 3500e il s'en etait tire avec 1000e..
tout s'emboite pas complique a poser...

mr B... est passe me voir avons ensemble fait le plan de ma nouvelle maison..
ouafff... plein pied de 115m2...elle sera en V ...

soyez content d'etre tombe sur mr B...
quand je lis dans les forums la cata les ennuis chez certains durant leur construction ca me fiche les boules
je prefererai encore habiter dans une yourte...

bonne construction...
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Strasbourg (67)
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Nous aimerions faire nous même le placo mais c'est une question de temps, notre puce rentre à l'école en septembre 2012 et nous aimerions être dans la maison en juin 2012 voir avant si c'est possible. Si mon ami fait lui même l'isolation je ne suis pas convaincue que nous serons dans les temps :-(
Pour ce qui est des branchements si nous les faisons nous même les sanitaires je ne sais pas si la garantie cours encore.
Nous venons d'obtenir le permis de construire et nous devons maintenant attendre octobre car d'une le grs oeuvre est très pris et de deux il faut laisser le temps à Monsieur B. de nous préparer les devis.
Merci encore et bonne construction à vous aussi
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Strasbourg (67)
kidi67 a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Nous aimerions faire nous même le placo mais c'est une question de temps, notre puce rentre à l'école en septembre 2012 et nous aimerions être dans la maison en juin 2012 voir avant si c'est possible. Si mon ami fait lui même l'isolation je ne suis pas convaincue que nous serons dans les temps :-(
Pour ce qui est des branchements si nous les faisons nous même les sanitaires je ne sais pas si la garantie cours encore.
Nous venons d'obtenir le permis de construire et nous devons maintenant attendre octobre car d'une le grs oeuvre est très pris et de deux il faut laisser le temps à Monsieur B. de nous préparer les devis.
Merci encore et bonne construction à vous aussi



entre temps nous avons reconstruit dans le loir et cher la maison en V ce n'etait pas possible...
manque de place en largeur sur le terrain...avons fait une maison en L..

http://album.aufeminin.com/album/818428/reconstruire-0.html
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Corse
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Lampertheim (67)
Je tiens également à partager mon expérience avec la société Arts Cad Créations puisque nous venons d’achever une construction avec Monsieur B.
Il s’agit d’une maison cubique contemporaine dans la CUS.
Nous avions lu beaucoup de choses (comme quoi il vaut mieux éviter de se fier à des avis postés sur internet) et obtenu des renseignements positifs sur lui préalablement à notre décision de travailler avec lui. La réalité a été tout autre et je suis tombé de très haut.
- sur le suivi des travaux : l’insuffisant suivi des travaux commença dès le premier jour d’intervention et la livraison du béton qui était censé être hydrofuge. Sans la présence de mon père et au réflexe qu’il a eu de vérifier la nature du béton livré (quand Monsieur B, absent lors de la livraison du béton, nous l’a signalé on le savait forcément déjà – scénario qui s’est répété plusieurs fois par la suite), cela aurait été peut être un béton normal qui aurait été coulé et contre lequel la terre aurait été peut être directement remblayée : bonjour les dégâts ultérieurs que nous aurions peut être eu sans protection contre l’eau et l’humidité. Sans rentrer dans les détails ou donner d’autres exemples, la suite du chantier fut du même acabit : un ensemble bien trop important de détails et d’imperfections qui n’auraient pas été vus si nous ne les avions pas signalés en l’absence du maître d’œuvre (voici sa réponse via SMS quand on s’est plaint de sa faible présence : «Je passe régulièrement sur votre chantier mais constate aussi que lors de mes visites il n’y a pas de maître d’ouvrage sur place », la blague ! Mais pour une personne à la communication inappropriée est-ce étonnant ?). Rien de grave individuellement (quoique pour les infiltrations…), mais un ensemble de choses qui montrent que le chantier était suivi de manière plus que bâclée (il était pourtant clair dès le début que faute de temps, on voulait un projet clé en main avec le moins de temps à y consacrer pour nous). Les problèmes auraient dû être résolus en amont sans que nous ayons à les remarquer ou à intervenir et pas en aval. Bref, après avoir compris cela, on s’est très rapidement débrouillés de nous-même en direct avec les artisans et en surveillant une à deux fois par jour l’avancée des travaux (contre une fois tous les 10 à 15 jours pour le MO) : et depuis ce jour tout était bien plus simple (mais bon on continuait de payer un MO pour rien). Entre temps et en curieuse réaction à notre demande légitime d’un meilleur suivi, nous recevions le message autoritaire dans le même SMS qui celui évoqué précédemment : « A partir d’aujourd’hui il y aura visite de chantier sur date et heure fixés par le bureau d’études. Prochaine réunion….. ». Dès lors toutes ses réunions étaient fixées unilatéralement (via information par SMS) à des heures incompatibles avec nos contraintes professionnelles et nous ne l’avons plus revu (non non, ce n’est pas une blague) sur le chantier (depuis octobre, le chantier s’étant terminé en février) et du nous faire représenter,

- auparavant, le dossier de permis de construire avait dû être déposé deux fois, parce que le premier n’était pas complet ni conforme, mais bon je passerai là-dessus car c’est un détail, mais très équivoque sur l’ensemble de la prestation du maître d’œuvre.…..

- sur le suivi des entreprises : dans notre esprit on signait un contrat avec un maître d’œuvre qui devait suivre toutes les entreprises et pas que celles qu’il proposait. Les lots pour lesquels on a choisi un autre prestataire que celui qu’il recommandait ont été encore plus mal suivis (il se lavait clairement les mains des quelques problèmes) alors que ses honoraires de maîtrise d’œuvre n’ont pas été minorés à hauteur de la quote-part des lots pour lesquels nous avons choisi un autre prestataire que celui qu’il proposait. Et même pour les lots de ses prestataires, dès qu’il y avait un problème, ce n’était pas de sa faute, mais celle de l’entreprise ! A chaque fois il se réfugiait derrière des arguments comme : vous avez signé directement avec les entreprises, vous avez choisi tel ou tel corps de métier, etc…..bref inadmissible……..

- sur la réception des travaux : il n’y a pas eu de réception des travaux organisée avec les différents artisans au fur et à mesure de l’achèvement de leurs lots. Un peu compliqué de réceptionner les premiers lots une fois que tout est fini et recouvert……….Soit dit en passant il n’a même pas daigné organiser une réception des travaux à une date que nous lui proposions pour pas que nous ayons à être représentés, si ça ce n’est pas du service client………

- sur les coûts : l’avant-projet contenait une notice descriptive des différents lots et un tableau avec un coût global du projet (le coût détaillé par lot a été obtenu une fois le contrat de construction signé). Les coûts par lot ont été respectés et il n’y a pas eu de mauvaises surprises sur ce point-là (mais rien d’exceptionnel puisque les prix étaient contractualisés en amont avec les artisans). Néanmoins, certains lots étaient très « entrée de gamme » (ce qu’on ne pouvait pas appréhender en signant le contrat, sauf à faire le tour de tous les fournisseurs en amont de la signature, chose très consommatrice de temps qui a été faîte au fur et à mesure de l’avancée des travaux) et tout au long des travaux on s’est vite rendu compte qu’il faudrait augmenter le budget de certains lots pour avoir des matériaux de meilleure qualité. Par ailleurs, ce qui n’était pas chiffré dans ce tableau et écrit en petit en dessous ou entre parenthèse (ou pas du tout) dans certaines des 10 pages de la notice descriptive a représenté un coût conséquent qui n’était pas correctement appréhendable de notre part en signant le contrat de construction. Bref, entre les lots chiffrés en « entrée de gamme » et ce qui n’était pas chiffré dans son tableau, le dépassement de budget avoisine les 15% !

- Sur l’échéancier du paiement des honoraires d’Arts Cad : l’échéancier de paiement qui était fixé pour ses honoraires prévoyait que la quasi intégralité du montant (98%) était payable au plus tard à pose de la chape. Une sécurité qui permet surement de se prémunir d’éventuels non versements de clients mécontents des travaux ultérieurs qui sont les plus enclins à mécontentement. A posteriori et si c’était à refaire, je n’aurai pas accepté ces modalités de paiement et reporté une plus grande part à l’achèvement des travaux et notamment à l’obtention des différents certificats (étanchéité, RT2012, etc….),

- sur la conception en elle-même, car c’est bien là le plus grave (mais il nous a fait comprendre qu’avec lui ce n’est jamais de sa faute mais celle des entreprises ou du client qui a de toute façon signé les plans et donc cautionné malgré son statut de novice les conseils de l’expert qui était censé conseiller…..) : je me retrouve à investir de manière conséquente dans la maison de toute une vie pour au final avoir un rez de chaussée dans lequel sur plus de 50 mètres carrés de la surface, je touche de mes doigts le plafond en tendant les bras (son excuse : « Vous avez signé les plans ») ! Si ça ça ne fout pas en l’air tout un projet et ne donne pas envie de pleurer…………… On avait un gros doute dès le départ sur la hauteur prévue qui n’avait jamais été mentionnée par écrit nulle part avant la signature du contrat avec Arts Cad (ni sur l’avant-projet, ni sur la notice descriptive, ni dans le contrat, etc…) et il soutenait par la suite avec une telle insistance que c’était suffisant qu’on l’a écouté, à tort ! Lors de la prise de mesure des menuiseries et alors que les murs du rée de chaussée étaient en train de se monter je lui avais encore dit, lors d’une des premières réunions de chantier qu’il faudrait rajouter un niveau de brique ce à quoi il m’a soutenu que ce n’était pas nécessaire : j’aurai mieux fait de ne pas l’écouter. Je pense qu’il vaut mieux confier la conception des plans à un architecte diplômé (quitte à payer plus cher) plutôt qu’à un maître d’œuvre qui bricole des plans dans son coin sur un logiciel qu’il s’est acheté et file une rétribution de 500 ou 1.000€ à un copain diplômé pour qu’il lui signe les plans. Et autant faire le suivi des travaux soi-même puisque de toute façon un maître d’œuvre (celui-là en tous cas) passe insuffisamment sur le chantier au regard du degré d’exigence des futurs propriétaires.

En conclusion, je lui ai totalement fait confiance (je ne connaissais rien au bâtiment et n’avais ainsi pas d’autre choix) et je ne peux que faire le constat que j’ai été bien naïf et n’aurai pas du (notamment sur ce dernier point irréparable et lourd en conséquences notamment si vente future) surtout au regard de son état d’esprit consistant toujours à reporter la faute sur les entreprises ou sur le client. Les premiers doutes sont arrivés bien rapidement (dès le double dépôt du permis de construire), et la logique perte de confiance s’en est suivie à la sortie de l’été.

Sa société s’est développée et il effectuait surement un travail de qualité pendant de nombreuses années lorsqu’il avait le temps de s’occuper davantage de ses clients. Néanmoins, peut-être à trop vouloir travailler seul et à trop accepter de clients (il suffit de voir le rythme effréné des avant-projets réalisés et qu’il publie sur les réseaux sociaux pour voir qu’en contrepartie il ne peut pas s’investir pour surveiller les travaux), il en perd en suivi de chantier (et en délais pour la conception des avant-projets, même si sur ce point-là, contrairement à d’autres, nous n’avons pas eu de souci : mais il avait du bien renifler que nous ne l’avions pas vraiment mis en concurrence) et donc en qualité. Il y a surement un moment où il faut accepter d’accompagner la croissance d’une entreprise en embauchant des salariés (et en améliorant la communication, car les SMS bourrés de fautes d’orthographe et de grammaire, ce n’est vraiment pas très sérieux franchement !!!) notamment pour le suivi des travaux, au risque de perdre en qualité et donc en satisfaction client.

On ne peut pas gérer à une seule personne quatre fois plus (source : societe.com, comptes Arts Cad Création de 2012, dernière année disponible) de chiffre d’affaires (divisez par les honoraires qu’il prend par maison et ça vous fait le nombre de constructions qu’il doit gérer en même temps, partant du principe qu’une construction dure en moyenne 1 an) qu’il y a quatre ans en gardant la même qualité. Le temps passé à pouvoir suivre les travaux est divisé par 4 : c’est assez mathématique. Le suivi des travaux ne peut ainsi qu’être bâclé ou au mieux insuffisant ! Si ça n’a pas empêché certains d’être satisfaits de ses services, j’en suis pour ma part fort mécontent. A chacun de vivre sa propre expérience et de se faire sa propre opinion.

C’est la première (et surement dernière) maison qu’on construit. On n’a ainsi pas travaillé avec d’autres maîtres d’œuvre (on avait un premier contact avec Weitel mais qui n’est pas allé plus loin compte-tenu des délais imposés par le lotisseur pour le dépôt des permis de construire) et on ne sait pas dire s’il est pire ou meilleur que les autres. Ce que l’on sait néanmoins c’est :
- que nos voisins qui ont à peu près tous des choses (plus ou moins graves) à reprocher à leur maître d’œuvre (certains étant peut-être moins pires que d’autres) ou architecte ont au moins de beaux volumes (sur proposition de leur partenaire qui ont fait preuve d’un peu plus de bon sens dans leurs conseils à des novices qui ne peuvent valider tous les critères sans se fier un peu en faisant confiance à un professionnel) dans leur rée de chaussée et de belles hauteurs sous plafond (dommage qu’on ait été parmi les premiers à construire, mais c’était son rôle de nous conseiller : il l’a fait, on n’aurait pas dû l’écouter),

- que je ne travaillerai plus avec lui et que je ne le recommande pas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Lampertheim (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Lampertheim (67)
Petite actu sur Monsieur B et la société Arts Cad Création: nouveau site internet très bien fait, certes mai l'écart entre les 6 images rêveuses qui défilent en haut du site web et la réalité (en tous cas la mienne) est assez abyssale: je n'y reconnais aucune de ses réalisations. Si ce qu'il sait faire ou fait est sur ces images, je me demande bien pourquoi il ne nous l'a pas proposé et pourquoi je me retrouve avec une hauteur sous plafond de 229 cms sur 2/3 de la surface du bas...........

Enfin, je ne peux que sourire, eu égard à ce que j'ai vécu avec cette personne, aux messages du livre d'or qui défilent "un professionnalisme exemplaire", "Monsieur B est une personne digne de confiance", "une personne disponible".......

Où apparaît le message que j'ai laissé sur le livre d'or il y a plusieurs mois ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Lampertheim (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,

je viens aussi donner les quelques informations que j'ai sur Mr.BILSTEIN.
En fevrier ou mars 2014 , au début de notre projet de construction, j'avais contacter Artscad suites aux  postes positifs que j'avais pu voir.
J’étais persuadée qu'il serait le meilleur choix.
Il est venu nous voir, à pris note de notre projet, il s'est montré très pro et très aimable, nous avions vraiment envie de continuer cette aventure avec lui.
Il nous à dit avoir beaucoup de travail mais promis de nous présenter un projet d'ici deux semaines aux maximum.
2 semaines plus tard je l'appelle pour prendre les nouvelles. Il est surchargé mais il à avancer sur notre projet, il nous rappel dans quelques jours.
3 semaines plus tard, toujours pas de nouvelles. Je le rappel, il s'excuse, il avance sur le projet mais pas finalisé. Je lui dit que nous avons trouver un nouveau terrain et que l'on devrait se revoir pour quelques mises aux points du plan.
1 semaine plus tard il vient nous voir comme prévu, mais sans rien à nous montrer, il récupère juste les docs du nouveau terrain, et il reprend notes de quelques trucs.
4 semaines plus tard, rebelote, toujours pas de nouvelles. Je n'arrive plus à le joindre.

Voila comment Mr.Bilstein nous à fait perdre largement plus de 2 mois dans notre projet, car nous n'avions vu personne en parallèle étant donné que nous voulions vraiment travailler avec lui.
Aamoi 5496
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la MAP
Tout savoir sur la MAP
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir