Retour
Menu utilisateur
Menu

[68] Notre futur maison

Récit de construction de auderev - 64 messages - Affiché 12.797 fois

Présentation du projet :


Bonjour à tous nous sommes lancé dans la grande aventure qu'est la construction,nous sommes ravie et impatient que le chantier débute.
Pour résumer nous construisons une maison traditionnel de 115 m2 avec sous sol +rdc+étage sur un terrain de 475 m2.
Au RDC il y aura la cuisine le salon et le séjour ouvert ainsi qu'une chambre et une salle d'eau. Il y aura un poile à bois qui alimentera toute la maison avec des gaines dans les plafonds et un moteur de récupération d'air chaud dans le grenier qui ce chargera de répartir la chaleur dans toutes les pièces.
L'étage est composé de 3 chambres et d'une salle de bain.
Je mettrais des photos au fur et a mesure.

Picto list Photos du récit :

Le récit de la construction :

 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Bonjour et bienvenue sur le forum

Bon courage et bonne continuation.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Richwiller (68)
Bienvenue !!!!!LaughLaugh
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Richwiller (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
Bienvenue aussi!!

tiens?? une nouvelle maison Brand à suivre!!
à bientôt,
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonsoir à tous oui une nouvelle maison Brand,nous avons tellement hâte que la constructions commence mais ouf le début c'est cette semaine les photos suivrons au fur et à mesure... d’ailleurs une ptite question en combien de temps votre maison était construite? et combien de temps vous a t-il fallut pour faire les travaux en sachant que la notre c'est une prêt à décorer...merci pour vos réponseBiggrin
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
auderev a écrit:Bonsoir à tous oui une nouvelle maison Brand,nous avons tellement hâte que la constructions commence mais ouf le début c'est cette semaine les photos suivrons au fur et à mesure... d’ailleurs une ptite question en combien de temps votre maison était construite? et combien de temps vous a t-il fallut pour faire les travaux en sachant que la notre c'est une prêt à décorer...merci pour vos réponseBiggrin



notre maison a débuté le 21 septembre 2010 et nous avons emménagé le 19 juillet 2011, soit 10 mois pour tout terminer ,
nous aurions pu nous installer avant, car tout était terminé fin mai, mais nous avons souhaité finir entièrement avant le déménagement.
il faut compter environ 2 mois de finitions, maintenant tout dépend des travaux que vous faites réaliser par MB ? carrelage sanitaire..etc..
Nous avons pu obtenir les clés du chantier dès le mois de mars pour commencer les aménagements de sanitaire que nous voulions et poser également le carrelage, les peintures ont été rapides : 2 semaines entre le ponçage et les murs terminés..
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
Citation:

..si je peux me permettre:dans votre séjour...prenez une baie vitrée coulissante de 2m c'est bien plus pratique et beaucoup plus lumineux qu'une baie à 2 ou 3
battants, de plus la coulissante s'ouvre d'un côté ou de l'autre et vous gagnez de la place, pas besoin de compter avec l'ouverture des portes..
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonne idée pour la baie vitré mais il n'ait pas trop tard à votre avis? nous avons déjà eu le rdv technique...
à bientôt.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
auderev a écrit:Bonne idée pour la baie vitré mais il n'ait pas trop tard à votre avis? nous avons déjà eu le rdv technique...
à bientôt.



non , je pense que ce n'est pas trop tard...il faut juste appeler Mr S...de chez Brand il vous fera un avenant..
nous n'avons pas cessé de rajouter ou changer des trucs en cours de construction....
c'est à ce moment qu'on se rend compte de certaines choses..
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Oui mais ce chère Mr S... n'est pas très conciliant si vous voyez ce que je veux dire lol
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Voilà les fondations ont été coulé la semaine dernière normalement demain coffrage du sous sol...le bonjour à tous
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
Oui oui...je connais ce Mr S...
mais il nous connait aussi!!!...je veux dire par là qu'il faut de temps en temps lui rappeler qui est le client et qui paye....!!!
et après ça se passe assez bien!..
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
auderev a écrit:Voilà les fondations ont été coulé la semaine dernière normalement demain coffrage du sous sol...le bonjour à tous


bonne nouvelle!! sympa!!
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Oui vous avez raison...c'est nous qui allons vivre dans cette maison autant qu'elle soit comme nous le voulons,et en ce qui concerne le coffrage ils ne sont pas venus ce matin :(
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonsoir apparemment pas possible de changer la porte vitré contre une baie vitré de 2m ni même contre une fenêtre ont nous a dit qu'il faudra quand même payer celle a 3 banc plus la nouvelle si ont change donc nous sommes coincer la seul chose que nous pouvons faire c'est inverser les 2 portes fenêtres car la porte a 2 banc donne sur une terrasse et celle a 3 banc donne dans le vide étant novice de la construction nous n'y avons pas fais attention lorsqu’on a fait les plans dommage...le bonjour à tous
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour Auderev
Une fois que vous avez vu Mr S. et validé les plans, il faut savoir que TOUS les changements vous seront facturés AU PRIX FORT avec des frais de dossier supplémentaires. De toute façon changer ou sortir quelque chose du descriptif n'est pas à conseiller. On vous déduit des clopinettes alors que le prix facturé est inconnu. C'est bien là que le bât blesse car les constructeurs incluent dans leur descriptif des postes qui après sont sujet à modification. Un exemple : la porte d'entrée proposée par Brand ne nous convenait pas et donc nous l'avons sorti du descriptif. Moins value 900 euros alors qu'on ne trouve même pas de porte à ce prix dans les magasins spcialisés (suf les magasins bricolage) et en fin de compte la porte choisie (ailleurs) nous est revenue entre 2 et 3x plus cher. Il en est ainsi des sanitaires, portes intérieures, etc. Le jour de la signature vous signé pour un prix, mais pour des prestations que vous ne connaissez pas et qui ne vous seront détaillées que lors de la réunion technique.
Concernant votre avancement, vous tombez en plein dans la période des congés et cela va peut-être retarder votre construction. Nous aussi nous avons connu des périodes OU RIEN NE SE PASSAIT (en juin 2 jours de travail dans la maison). Notre chantier a commencé en janvier et nous venons d'avoir les chapes. Reste à terminer l'electricité (encore beaucoup à faire) le sanitaire, les finitions du plaquiste, la dalle de la cave, le crépis, et bien sûr les travaux que nous avons sortis dès le début du descriptif. Notre TRES GROS SOUCI concerne les raccordements qui sont à faire par maisons Brand et dont la réalisation n'est même pas encore planifiée (pas encore de plans). Sachant que dans le Bas-Rhin, les règlements sont très strictes au niveau assainissement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. A la signature, on nous avait promis l'aménagement pour septembre, mais il ne faut pas y compter ; de toute façon les délais sont toujours calculés très larges (pour nous 1 an après le début de la construction - 10 mois en PAD + 2 mois ajoutés par Brand pour les raccordements.
La cosntruction n'est pas un long fleuve tranquille et il faudra vous armer de beaucoup de patience, mais il est vrai que dans le Haut-Rhin, vous êtes nettement privilégiés par rapport au Bas Rhin. Bonne continuation
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonsoir merci pour vos infos,si je comprends bien une simple modification de la longeur d'un mur de placo et le décalage de quelque centimètre d'une porte fenêtre va nous être facturé!!! et ben c'est grave nous sommes déjà très embêter car nous avon de gros frais imprévus pour les branchements qu'ils avaient omis de nous informer en claire tout le budget cuisine c'est envoler en fumé ainsi que notre poêle à bois!nous sommes obliger de refaire un crédit mais ça ils s'en fiche pas mal!voilà je suis déçut au début ont était très content tout allait bien et maintenant ont a beaucoup de mauvaises surprise notamment la porte vitré 3 banc qu'ont voulait remplacer pas une baie vitré ils nous ont dit que si ont veux cette baie vitré il fallait quand même payer l'autre qui était soit disant commander donc ont aurait eu la porte 3 banc sur les bras je ne comprends pas la cave n'est même pas encore debout et les fenêtre sont déjà commander j'espère que tout ira mieux...
A bientôt
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Richwiller (68)
Pas forcément ! avec tous les changements que nous avons fait, il n'y avait aucun frais de dossier. Par contre certaines modifications nous ont plombés le budget garage et poil que nous ferons par la suite. Pour le placo, voyez directement avec Mr V à son retour de congés ou directement avec les plaquistes. Nous avons demandé une ouverture supplémentaire lors de la réunion technique et Mr S voulait qu'on le fasse après la remise des clés..... Lorsque les plaquistes étaient sur notre chantier on leur a gentillement demandé et ils nous l'ont fait sans aucune PV! Il y a juste la porte que nous avons demandé par le biais de Mr V. Pour la fenêtre, avez vous le nom de la société ? moi j'essayerais de voir directement avec eux..... Après c'est possible que la commande soit déjà passé. on nous avait piqué une fenêtre et cassé la porte dans la cave mi mai, du coup il a fallut les commander à nouveau et elle ont été remplacées il y a deux semaine ..... pratiquement 2 mois et à comparaison du chantier, la maison était HE HA en deux mois à peu près....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Richwiller (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
auderev a écrit:Bonsoir merci pour vos infos,si je comprends bien une simple modification de la longeur d'un mur de placo et le décalage de quelque centimètre d'une porte fenêtre va nous être facturé!!! et ben c'est grave nous sommes déjà très embêter car nous avon de gros frais imprévus pour les branchements qu'ils avaient omis de nous informer en claire tout le budget cuisine c'est envoler en fumé ainsi que notre poêle à bois!nous sommes obliger de refaire un crédit mais ça ils s'en fiche pas mal!voilà je suis déçut au début ont était très content tout allait bien et maintenant ont a beaucoup de mauvaises surprise notamment la porte vitré 3 banc qu'ont voulait remplacer pas une baie vitré ils nous ont dit que si ont veux cette baie vitré il fallait quand même payer l'autre qui était soit disant commander donc ont aurait eu la porte 3 banc sur les bras je ne comprends pas la cave n'est même pas encore debout et les fenêtre sont déjà commander j'espère que tout ira mieux...
A bientôt
Bonjour,

En tout cas ils sont super réactifs dans le Haut-Rhin par rapport au Bas-Rhin. Même de trop. Je crois plutôt que c'est du blabla........ Autant au Sud qu'au Nord, il n'y a pas un qui rattrape l'autre......
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
Pour nous: idem..pas de plus value excessive pour les changements de placo etc..nous avons aussi fait affaire directement avec les entreprises, et cela coute bien moins cher..
pour les baies vitrées il est vrai que nous les avions demandé avant la validation des plans et permis..
je vois que depuis notre construction la politique de la maison a quelque peu changé ..
et pas forcément en mieux! dommage...
bon courage à vous tous pour la suite des événements!
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonjour à tous,je pense que je vais attendre le retour de vacances du CDT car j'avais une autre personne au téléphone mais le CDT est plus arrangeant,en faite nous voulons faire des petites modification pour la futur cuisine (les photos suivrons).En ce qui concerne l'avancement du chantier "toujours rien"...
A bientôt
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Haut Rhin
Bonsoir, alors, tout avance bien?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonsoir sur le chantier tout avance très bien la maison est hors d'air hors d'eau le conducteur de travaux est très bien part contre nous avons eux beaucoup de soucis à cause de la commercial qui a nous a très mal chiffrer le projet il va nous manquer 20000 euros pour terminer la maison l'argent que nous avions mis de côter pour la déco (carrelage,parquet,peinture tapisserie) et la cuisine a du être utiliser pour la viabilisation branchement...qui a été mal chiffré ont ne nous as même pas parler de la fameuse TLE...pour moi cette maison devient un cauchemar étant donner qu'il y a tjrs d'autre mauvaise surprise je ne me réjouis plus! nous n'arrivons pas à obtenir un pret travaux j'ai très peur pour la suite,ont va se retrouver avec une maison oui il y aura les 4 mûrs et rien dedans c'est la déprime total je vous l'assure...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Bas Rhin
Bon courage à vous. Moi je suis qu'au début et c'est déjà la galère mais comme on dit c'est nous les clients......On ne doit pas se laisser faireRolleyes
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
auderev a écrit:Bonsoir sur le chantier tout avance très bien la maison est hors d'air hors d'eau le conducteur de travaux est très bien part contre nous avons eux beaucoup de soucis à cause de la commercial qui a nous a très mal chiffrer le projet il va nous manquer 20000 euros pour terminer la maison l'argent que nous avions mis de côter pour la déco (carrelage,parquet,peinture tapisserie) et la cuisine a du être utiliser pour la viabilisation branchement...qui a été mal chiffré ont ne nous as même pas parler de la fameuse TLE...pour moi cette maison devient un cauchemar étant donner qu'il y a tjrs d'autre mauvaise surprise je ne me réjouis plus! nous n'arrivons pas à obtenir un pret travaux j'ai très peur pour la suite,ont va se retrouver avec une maison oui il y aura les 4 mûrs et rien dedans c'est la déprime total je vous l'assure...



bonjour Auderev!!

alors ça c'est pas génial!!.....mince!!!
..les branchements sont toujours chiffrés normalement!! ...il y a aussi les branchement d'eau potable, et EDF
quant à la TLE elle se paye en 2 fois: une fois à réception du permis et 18 mois après,
mais il y a toujours moyen de discuter avec les impôts pour fractionner cette somme (souvent importante, d'ailleurs...)
je ne sais pas ce que je dois vous conseiller...
avez vous appelé un courtier?? ils prospecte pour vous et vous trouve 20.000 euros assez rapidement, je peux vous donner un nom par MP si vous voulez...en général les banques sont conciliantes si la somme est vitale pour emménager dans la maison..
d'ailleurs au niveau de la banque ils auraient pu compter un peu plus large, on a toujours des mauvaises surprises dans une maison en construction!! (chez nous: 50.000 euros de plus value!!!)...
il faut aussi compter un peu de sous pour mettre le terrain à niveau après la construction...car ce n'est pas compris dans le cout!
bon courage!!! ça va aller il y a toujours une solution...
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Haut Rhin
Mince alors! Qui est votre commerciale?Ohmy
Je suis d'accord avec chounouille, les banques sont très conciliantes normalement si c'est pour pouvoir emménager dans la maison.
Chaque problème a sa solution! Vous allez en trouver une j'en suis sûre ! Bon courage, tenez nous au courant!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonjour merci à tous pour votre soutient ça me redonne un peu d'espoir! je viens de mettre de nouvelles photo de notre maison.Je vous tiendrais au courant dés que nous aurons trouver une solution pour le financement de nos travaux d'intèrieur je croise les doigts pour que nous trouvions une solution prochainement.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Bas Rhin
Bonjour Auderev,

Ce que vous vivez financièrement, je connais!! Nous venons de faire un prêt travaux de 40 000 euros. Comme pour vous, mauvaises évaluations des coûts par le constructeur, arrangements à l'amiable qui devait ce faire mais avant le début de la construction, commercial qui quitte la boite!! Malgré notre endettemment déjà bien élevé, la banque nous suit quand même!!
Faites le point avec votre banque, ils ne peuvent pas vous laisser dans la merde!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonjour Virg82 je suis désolé que vous viviez le même cauchemar que nous! ont nous avait dit que la construction n'était pas de tout repos mais quand même ! en ce qui me concerne demain j'ai rendez vous dans une banque pour voir si nous pouvons obtenir un prêt sur une plus longue durée et ne pas trop s'endetter je pense qu'il va falloir se serrer la ceinture mais c'est pour la bonne cause j'attends de vos nouvelles.
A bientôt Biggrin
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonjour j'aurais besion de votre point de vue,notre maison est hors d'air hors d'eau, le placot est terminer mais le constructeur ne veut pas encore nous donner de clefs de notre maison pour que nous puissions suivre l'avancée des travaux,pourtant nous l'avons assurer mais il nous dis que nous aurons les clefs lorsque les chapes seront coulées qu'en penser vous?
Merci d'avance pour vos réponse.Auderev
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Richwiller (68)
auderev a écrit:Bonjour j'aurais besion de votre point de vue,notre maison est hors d'air hors d'eau, le placot est terminer mais le constructeur ne veut pas encore nous donner de clefs de notre maison pour que nous puissions suivre l'avancée des travaux,pourtant nous l'avons assurer mais il nous dis que nous aurons les clefs lorsque les chapes seront coulées qu'en penser vous?
Merci d'avance pour vos réponse.Auderev



hello Auderev,

c'est normal, nous aussi on a eu les clés après la chape.
par contre nous avons pu entrer sur le chantier quand il y avait les intervenants (pratiquement tous les jours)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Richwiller (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
auderev a écrit:Bonjour j'aurais besion de votre point de vue,notre maison est hors d'air hors d'eau, le placot est terminer mais le constructeur ne veut pas encore nous donner de clefs de notre maison pour que nous puissions suivre l'avancée des travaux,pourtant nous l'avons assurer mais il nous dis que nous aurons les clefs lorsque les chapes seront coulées qu'en penser vous?
Merci d'avance pour vos réponse.Auderev


vous pouvez demander une décharge au constructeur pour avoir les clés et intervenir sur le chantier,
mais il est vrai que c'est souvent après les chapes..
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin (68)
Bonjour.

Sur le coup de la baie vitrée, peu importe que vous soyez le client, votre cst n'a aucune obligation d'accepter quelque changement que ce soit après la signature du contrat.
Ceci est également valable pour vous..

Pour les clés, la aussi , le cst n'a pas obligation de vous les donner, et meme contre décharge.
Il est responsable du chantier, et si un dégat se passe lors de vos travaux ( ou sur vos travaux) le litige sera compliqué
Evidemment, je ne peux que vous encourager d’adhérer à l'AAMOI afin de savoir un peu quels sont vos droits, mais aussi vos devoirs.
cordialement
adherent AAMOI
Chantier demarré le 15/11/05livraison 10/06 51 j de retard.Proces, cst a attaqué et il est debouté de tout, l'appel commence..2012 -appel gagné,partons en cassation.
constructeur: Eurorésidences habitat
Messages : Env. 100
De : Haut Rhin (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin (68)
Et pour les branchements, ils devaient être chiffrés et ne sont pas a votre charge, sauf si cela est spécifié dans votre notice. Que le cst soit d'accord ou pas, c'est comme ca, et c'est la loi (pas pour la TLE)
A défaut le garant est la pour ca.
La il est peut etre temps d'investir 80 euro et d'adherer a l'AAMOI vite fait..parceque ca sent bien le roussit tout ca..
adherent AAMOI
Chantier demarré le 15/11/05livraison 10/06 51 j de retard.Proces, cst a attaqué et il est debouté de tout, l'appel commence..2012 -appel gagné,partons en cassation.
constructeur: Eurorésidences habitat
Messages : Env. 100
De : Haut Rhin (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Bonjour,

Si j'ai bien compris vous construisez avec un cst en "CCMI".
D'après ce que j'ai déjà pu lire, le CCMI est mis en avant et est souscrit pour son aspect sécurisant d'un point de vue "prix". Prix ferme et définitif. Mais applicable uniquement pour ce qui est écrit dans le contrat initial. Et ceci par rapport à une construction contracté par un MO ou architecte où il n'y a pas cette garantie tarifaire (si l'on peut appeler cela ainsi). J'espère que je n'ai pas raconté de bétises

Mais en lisant des récits comme le vôtre avec des oublis qui se transforment en plus-values se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d'euros + certainement d'autre plus-values générées par des changements de goûts et des améliorations, je me vois aucun avantage à passer par ce type de contrat. Au final, le surcoût ou dépassement budjetaire pourra être identique en passant par un cst que par un MO ou architecte. Où est la différence ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin (68)
@ Hugo : non, ce qui doit être chiffré dépend de la notice type (arreté ministeriel), pas du contrat initial de votre constructeur, ce qui veut dire que si le contrat initial comporte des "oublis", volontaires ou non, ceux ci sont a la charge du Constructeur.
Une fois le contrat signé, personne ne peut obligé l'autre partie a accepter un avenant ( valable dans les 2 sens).
adherent AAMOI
Chantier demarré le 15/11/05livraison 10/06 51 j de retard.Proces, cst a attaqué et il est debouté de tout, l'appel commence..2012 -appel gagné,partons en cassation.
constructeur: Eurorésidences habitat
Messages : Env. 100
De : Haut Rhin (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
yahopla68 a écrit:@ Hugo : non, ce qui doit être chiffré dépend de la notice type (arreté ministeriel), pas du contrat initial de votre constructeur, ce qui veut dire que si le contrat initial comporte des "oublis", volontaires ou non, ceux ci sont a la charge du Constructeur.
Une fois le contrat signé, personne ne peut obligé l'autre partie a accepter un avenant ( valable dans les 2 sens).
Merci pour toutes ces précisions.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
Bonjour,

je me permets d'intervenir:
j'ai construit avec ce même constructeur et tout est noté NOIR SUR BLANC!..
j'ai du mal à lire ce genre de choses!!
le contrat comporte les travaux effectués par le constructeur et ceux qui restent à la charge du client,avec un prix total garanti.
les améliorations voulues par le client après signature donnent lieu à un avenant et augmentent le prix de la maison ce qui est évident!
il n'y a jamais d'avenant venant du constructeur ni d'"oublis"qui donnent lieu à des plus values!
pour cela:
il y a également une réunion technique avant le début des travaux qui stipule encore une fois le cout de chaque poste et qui reprend les travaux à charge du client et du constructeur, il n'y a normalement pas de mauvaise surprise possible de la part du constructeur.

Nous avons également sorti le lot branchements et il était indiqué que ces frais seraient à notre charge.
un contrat CCMI est clair et garanti..ce qui ne l'est pas ce sont les plus values par rapport au terrain, (si celui ci est meuble et qu'il faut rajouter du béton par ex) , mais là encore c'est une note précisée sur le contrat,
et les couts de branchements EDF et eau varient d'un village à l'autre
d'ailleurs ce n'est pas au constructeur de se renseigner sur ces couts mais au client.
j'ai lu moi aussi des plaintes sur le forum pour des plus value, mais je dois dire que souvent les contrats ne sont pas lus et que dans l'euphorie on signe les yeux fermés!

Il est vrai que lorsqu'on construit mieux vaut compter un peu plus large...car il y a toujours des surprises!!
mais ensuite, la première année dans une maison est assez difficile car il y a bon nombre de factures assez conséquentes à payer!
(eau, EDF, taxes foncières, taxes d'habitation, et seconde partie de la TLE)
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin (68)
Citation: le contrat comporte les travaux effectués par le constructeur et ceux qui restent à la charge du client,avec un prix total garanti.



Oui, a conditions que ceux ci soient chiffrés dans la notice. Il ne doivent pas simplement être indiqués " a charge client".

Citation: Nous avons également sorti le lot branchements et il était indiqué que ces frais seraient à notre charge.


Idem

Citation: un contrat CCMI est clair et garanti..ce qui ne l'est pas ce sont les plus values par rapport au terrain, (si celui ci est meuble et qu'il faut rajouter du béton par ex) , mais là encore c'est une note précisée sur le contrat,


La c'est faux, c'est au constructeur justement de faire l'étude de sol, puisque le contrat a un caractère forfetaire. c'est bien la différence d'un CCMI avec les autres contrats, fait pour eviter ces surprises. Le constructeur ne peut demander d'avenant ou de plus value après la signature du contrat

Citation: et les couts de branchements EDF et eau varient d'un village à l'autre
d'ailleurs ce n'est pas au constructeur de se renseigner sur ces couts mais au client.
Citation:


EDF. Le client ne paie que le raccordement au coffret, les branchements entre le coffret et la maison sont a la charge du constructeur.

Citation: il y a également une réunion technique avant le début des travaux qui stipule encore une fois le cout de chaque poste et qui reprend les travaux à charge du client et du constructeur, il n'y a normalement pas de mauvaise surprise possible de la part du constructeur.


celle ci n'a aucune valeur légale, puisque le contrat c'est une notice et des plans, et que personne ne peut changer quoi que ce soit ensuite sans l'accord de l'autre. une fois le contrat signé, si le constructeur s'appercoit qu'il manque qque chose, il ne peut plus vous l'imposer.

adherent AAMOI
Chantier demarré le 15/11/05livraison 10/06 51 j de retard.Proces, cst a attaqué et il est debouté de tout, l'appel commence..2012 -appel gagné,partons en cassation.
constructeur: Eurorésidences habitat
Messages : Env. 100
De : Haut Rhin (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 2000 message Zillisheim (68)
Oui enfin....je ne vais pas polémiquer sur le post d'AUderev,
je vous parlais juste de ma propre expérience...
j'ai signé un contrat CCMI et je n'ai pas eu le moindre problème...
PC: déposé le 18/03/2010
accepté le 17/06/2010
début de la construction :
22/09/2010
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 2000
De : Zillisheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin (68)
Ca peut lui servir de savoir qu'elle ne doit pas payer ces supplements... et aux autres lecteurs aussi
adherent AAMOI
Chantier demarré le 15/11/05livraison 10/06 51 j de retard.Proces, cst a attaqué et il est debouté de tout, l'appel commence..2012 -appel gagné,partons en cassation.
constructeur: Eurorésidences habitat
Messages : Env. 100
De : Haut Rhin (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Je rejoins chounouille sur le meme constructeur avec lequel nous sommes en construction actuellement.
Tout est detaillé avec les tarifs.
Le lot raccordement n est pas compris dans le contrat, c est specifier dessus avec le tarif auquel eu pourrais vous l executer.
Moi sur tout ce qui est tarif, plus value ou autre on a bien ete informe!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Mulhouse (68)
Bonjour Auderev, je vous souhaite bon courage dans votre construction, nous aussi, on est passé par Brand. Mais, il y a quelque chose qui m'interpelle c'est le delta de 20000 Euros, cela me parait énorme. Dans notre notice explicative, tout est à peu chiffrée meme les travaux à notre charge. Nous avons juste eu la surprise avec la chape au 1er étage qui n'était pas "prévue" pour la AUDACE 2012 avec ss-sol, lors de la MAP, pour nous elle était comprise mais, quand nous avons repris la notice lors de la MAP, la chape du 1er n'est pas noté donc, pas prévue. Heureusement, nous avons trouvé une autre alternative. Pour la TLE, normalement , la mairie vous remet ces infos avec le permis de construire accordé.

Voilà, nous ne pouvons pas penser à tout,nous sommes novice en la matière, nous cheminons pas à pas,et puis, l'essentiel est de se dire, si je peux me permettre, que c'est chez vous, c'est pas perdu !!!

Bien à vous
Messages : Env. 100
De : Mulhouse (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Bas Rhin
20000 euros pour le delta, c'est énorme.

Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
auderev Picto info Auteur du sujet
Nouvel Aviseur Env. 30 message Osenbach (68)
Bonjour à tous et oui 20000 euros de Delta c'est énorme...juste pour quelques précisions! Lorsque nous avons trouver notre terrain nous avons fait appel a un constructeur en lui expliquant très clairement que nous avions un budget (à ne pas dépasser) que nous voulions faire l'acquisition d'un terrain qui n'est pas VIABILISE je PRECISE et que nous souhaitions construire une maison d'après notre budget. En sachant que notre budget était limité notre banquière à sollicité le constructeur à plusieurs reprise pour que tout sans exception soit détaillé (tout les postes).( Nous sommes aller voir un conseiller juridique qui nous a certifié qu'un constructeur est capable à 1000 euros prêt de détailler les frais de branchement et de viabilisation).Nous ne savions pas que viabilisation et branchement était 2 choses différente ont ne nous en a jamais parler!Nous n'avons jamais construit!Les constructeurs font des maisons tout les jours ils doivent être en mesure de calculer au plus juste tout les frais d'une construction pour que leur clients n'aient pas de surprise comme nous...les commerciaux sont commissionnés donc la moindre des choses c'est d'informer les clients ce n'est pas à nous de courrir c'est leur boulot étant donner que c'est eux qui dépose le permis de construire...il y a des gens qui ne peuvent pas allez au-dessus de leurs moyens tout les portefeuilles ne sont pas extensible...part contre il n'y a pas que des points négatifs notre maison est génial! tout les corps de métier ont fait un super boulot je le reconnait ont est très content... la maison avance très vite!A tous ceux qui me soutiennent un GRAND MERCI vos conseils me réconforte... Je vous tient au courant pour la suite!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Osenbach (68)
Ancienneté : + de 12 ans

En rapport avec cette page :

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faire construire, combien ça coute ?
Faire construire, combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Autres récits de construction :

  • construction a village neuf 68
     68  Construction à Village Neuf (68)
    Bonjour tout le monde, Cela fait une semaine que j'ai trouve ce site, c'est extra Voici pour nous: nous venons de signer pour un terrain a Village ...
    Village Neuf (Haut Rhin) Par Nabelle 1720 mess.
  • construction de notre taniere
     68  Construction de notre tanière !
    Bonjour, Bienvenue sur le recit de notre construction, nous sommes une famille nombreuse composee de 2 humains et de 5 poilus : 2 chiens de berger et ...
    Haut Rhin Par lafamilleloup 712 mess.
  • maison passive en ytong dans le haut rhin
     68  Maison passive en Ytong dans le Haut-Rhin
    Bonjour a tous sur le forum, Nous sommes un jeune couple qui avait un reve en commun: construire une jolie maison, pratique a vivre et peu gourmande en ...
    Haut Rhin Par buschur68 310 mess.
  • fuchs construction bois ou l integration dans la nature
     68  FUCHS CONSTRUCTION BOIS ou l'intégration dans la nature
    La maison se presente sous la forme dun cube ceci par mesure de simplification de la construction donc de cout.La toiture sera vegetalisee, pour un souci ...
    Ranspach (Haut Rhin) Par tramstras 191 mess.
  • construction maison a ossature en bois
     68  Construction maison à ossature en bois
    Bonjour a tous, Petit tour sur les forum pour connaitre vos avis. On construit un petite maison rien que pour nous car on en a assez des voisins dans un ...
    Niederentzen (Haut Rhin) Par Puce68 239 mess.
  • maison individuelle en alsace
     68  Maison individuelle en alsace
    Coucou a tous et a toutes, notre rendez vous avec Idealis a eu lieu cette semaine.Et franchement de tous les constructeurs chez qui on est aller (Maisons ...
    Haut Rhin Par robinson68 1070 mess.
  • notre maison cache misere par batige
     68  Notre maison cache-misère par Batige
    Welcome to my English speaking friends and colleagues :-) I'm very happy to share with you here the story of the house construction. Starting today (15Sep2013), ...
    Haut Rhin Par Nikita01 794 mess.
13
abonnés
surveillent ce récit

"Notre futur maison "

Accueil du projet Sommaire du projet Photos du projet Derniers messages Partager
auderev Auteur : auderev
Localisation du projet Lieu de la construction :
FRGrand-EstHaut Rhin Linthal Voir sur une carte
Informations sur le projet Informations sur le projet :
Type de travaux : Construction neuve
Type de construction : Sous sol + RDC + étage
Surface habitable : 115m² (6 pièces)
Superficie terrain : 475m²
Informations sur le projet Constructeur du projet :
Maison Brand
Colmar (68)
Raccourci internet du récit Raccourci internet
Aucun raccourci internet pour ce récit.
Voir