Retour
Menu utilisateur
Menu

Enrobée et grillage mefiez vous de cette société

Ce sujet comporte 174 messages et a été affiché 10.060 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
36
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous.

je tenais juste a faire par de mon experience. en mars avril nous avons fait des devis pour notre enrobé devant la maison et un petit muret pour separer de la rue. j'ai donc rencontré 5-6 sociétés differentes.

nous avons retenu le tarif d'une: TVT sur Saint Pol sur Ternoise. tarif tres interessant et tres bon feeling.

nous avons fait construire dans un nouveau lotissement d'une 20e de maison et grace a nous, je leur ai trouvé 4 autres chantiers. tous a faire au meme moment!
sacré coup de pub pour eux, et rentabilité sur les déplacements des machines et du materiel.

en tout il ont fait 5 enrobés et 2 clotures.

le premier jour (debut mai), le chef de chantier est arrivé, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. le patron nous a vendu des choses qui ne peuvent pas fonctionner ( muret entièrement en pavé) car aucune durée dans le temps... donc bcp de changement.
le chantier a pris plus de 3 semaines au lieu d'une. (en meme temps quelle idée de faire de la pub!)
a ce jour, j'ai toujours un muret en parpaing, casquette et enduit non fait. le patron a bloqué mon numero. et chez des voisins ils ont mis un grillage au mauvais endroit ( oublie d'un recule de 30 cm par rapport a la rue) mais surtout 20 cm trop haut!!! et il refuse de revenir.

alors, malgré le super prix et un vendeur très arrangeant au moment du devis, fuyez!
pour tout le nord pas de calais! faites circulé svp!

et dernier point: toutes nos maisons se retrouvent en pub sur le bon coin sans autorisation !

je vous rappel donc la société: 
TOUS VOS TRAVAUX
117 RUE DE BETHUNE
62130 SAINT POL SUR TERNOISE

siret: 83812865000010
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...

Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
La merde ! En plus vous pensiez faire bien en proposant le bon plan à vos voisins et finalement ça vous créez du tors par rapport à vos voisin. Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Cette société et la même celle de divion je me suit fais avoir aussi chantier démarrer en mai 2 semaine de prévu et ont est en fin octobre et toujours pas terminé !! à fuir cette société que des incompétents ils répondent plus au mails ni au téléphone  
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 800 message Vendee
Bonjour,

Vous pouvez solliciter un conciliateur de justice pour faire reprendre les travaux. S'il ne se passe rien, pas de réponse ou négative, il faudra saisir le TI.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
J'ai fait une mise en demeure j’attends la réponse sinon j'ai une protection civile et juridique  avec mon assurance maison c'est eux qui mon donner les instructions a suivre et si j'ai pas de réponse a ma mise en demeure  ont lance la procédure au tribunal un conseil surtout ne versée plus rien a cette société vous ne verrait plus votre argent 
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
arnaudperfect a écrit:La merde ! En plus vous pensiez faire bien en proposant le bon plan à vos voisins et finalement ça vous créez du tors par rapport à vos voisin. Bon courage pour la suite.

idem deux voisins les ont solliciter également sans me demander mon avis ils ont le même soucis ils ont démarrer le chantier  pour toucher les 30 % du démarrage de chantier plus 30 % a la signature du devis  voila ça fait 60 % et ensuit il reviennent plus j'aurais su j'aurais pris des mecs au black ça m’aurai couté moins chère et ça aurait certainement mieux fait  et faites attention pour vos dalle de béton moi ça était fait en ternaire  chez moi si je fait venir un expert plus de la moitié et a refaire si j'arrive a ce qu'il me termine le chantier  je fait intervenir un expert pour faire marcher leurs garantie décennale ( si il en ont une )
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Le patron qui avait crée la boite a revendu a sois-disant ses deux chefs de chantier et ils mon dit qu'il allez changé le nom de la boite ( tu m’étonne après les magouilles qu'ils ont fait ) alors je sait plus je vais quand même les mettre en justice car c'est trop facile ont vole des personnes et ont recommence sous un autre nom !! de toute façons je leurs ai fait une mise en demeure pour terminer les travaux pour la semaine prochaine je ni croient pas une seconde qu'ils vont terminer mais c'est la procédure a suivre pour pouvoir les traduire en justice  vous faites pareil  de votre côté allez voir votre assurance maison vous avez le droit a une défense avec leurs service juridique et c'est gratuit mais vous inquiétez pas c'est bien la même entreprise dont ont parle un gars qui travaillé chez eux maintenant il a quitter me disait que au niveau des compte des magasin ils fermer un par un ils était refusez de partout  pareil niveau salaire il avait des retard tout les mois de 10 à 15 j c'est pour ça qu'il est partit et plusieurs l'on suit également voilà en résumé je vous tiens au courant pour la suite quand j'aurais des nouvelles bonne journée
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Moi j'en suis à plus de 14000€ et il m'en ont fait pour même pas 10000€ de travaux !! surtout un bon conseil  ne verser plus un centimes sinon vous ne les reverrais plus 
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, je suis dans le même cas que vous.
Devis attractif, devis signé début juillet, acompte versé de 1000 euros.
Depuis début septembre, j'appelle tous les 15j, je relance, mais ils ont toujours les mêmes excuses : retard sur un gros chantier cause canicule, problème d'effectif, etc... désormais c'est le conducteur de travaux qui est en arrêt...
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour mickaelk je ne comprend même pas que l'on puissent ouvrir une société dans ses conditions et apparemment il serait pas a sont 1er coup d'essai j'ai encore contact avec un ancien ouvrier qui ne travaille plus chez eux qui habite pas trop loin de l'entreprise et il a vue des clients qui voudrait monté un collectif pour essayé de recuperer quelques miettes et les faire condamnés pour plus qu'ils ne recommencent sous un autre nom car ça serait trop facile j'ai le numéro de la cliente elle doit me contacté j'attends sont appel et je ferai le compte rendue sur le forum moi de mon côté j'attends des nouvelles de mon assurance qui devrait arrivé courant semaine prochaine bonne journée a tous
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Pour info j'ai déjà versée un peu plus de 14000€ dans cette affaire et si il m'en ont fait pour dix milles c'est beau  et mal fait en plus je vais devoir retrouver une société qui veut bien reprendre le chantier les seule que j'ai trouvé ne veulent reprendre le chantier mais à conditions de ne pas engager leurs garantie décennale et à des prix !!  pour le macadam pareil alors je sait plus quoi faire cette histoire qui va me couté chère très chère et je croit que à  partir de maintenant je fait faire tout au black au moins si c'est bien fait ont payent si c'est mal fait ont payent pas marre de ses entreprises crapuleuses
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous. je ne pensais pas qu'on était aussi nombreux!
pour info, j'ai la garantie decenale de la société. je peux vous la faire parvenir par mail si vous souhaitez.
M; Caron avait l'air d'avoir repris les chose en main... peut etre que je me trompe...
bon courage à tous.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour flo59 la garantie décennale ne fonctionne que si vous avez réceptionner et payée la facture sans réserve sinon elle ne sert a rien vous si c'est le cas vous pouvez la faire intervenir mais à mon avis ils y a peut de monde qui ont réceptionné et payée en totalité la facture mais vous pouvez mette les coordonnée de cette société en ligne ça peut peut-être servir a quelqu'un merci quand même
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bon apparemment ont va peut-être crée un collectif si ça intéresse des personne merci de le faire savoir
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Je pense que assurance protection juridique ou assurance décennale ne sont pas des solutions efficaces... Cela prends du temps, des frais d'avaocats à avancer, et un délai assez long pour avoir une décision de justice... nous faisons face à un malhonnête et nous devons nous regrouper pour porter plainte contre cette personne pour *********. Nous avons suffisamment d'éléments contre lui.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
Nous pensons vivre la même situation malheureuse que vous rencontrez.
Nous avons signé un devis en Juin pour la réalisation d'un enrobé devant la maison surface environ 14m2.
A la signature du devis, le chef de travaux M Caron nous dit: "dommage vous nous appeliez 3 jours plus tôt, on vous réaliser les travaux à la fin de semaine".
Il nous indique également que le cahier de chantier et bien remplit et qu'ils ne pourront réaliser la prestation que courant septembre-octobre.
Depuis environ 3 semaines nous passons notre temps à les contacter, et nous obtenons les mêmes réponses qu'ils vont ont avancées: beaucoup de travail, intempéries etc.
Dernièrement il nous annonce que M Caron est en arrêt maladie, il était censé reprendre le travail le 2 novembre, hors depuis nous tombons systématiquement sur la messagerie de ce dernier (n° bloqué?).
Coup de théâtre ce début de semaine, un chantier semblerait avoir débuter sur la commune de Beuvry (à proximité du notre), il organise notre chantier à la suite de celui-ci...
Nous avons totalement perdu espoir à la découverte de ce post, nous avons le sentiments d'avoir été pris pour des cons!
Nous attendons leurs visites ce jour (normalement...)
Affaire à suivre!
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour à tous hier j'ai reçu un coup de fil de Mr Gregory caron pour m'avertir que l'entreprise était fermée et que ça faisait deux mois qu'il était pas payée ??  moi perso je suis pas payée le premier mois je reste pas ! bref mêmes les pauvres ouvriers qui y  ont travaillées pareil pas de salaires et donc que mon chantier ne serait jamais terminé et pour les autres également donc tout ce que vous avez donnez comme acompte vous êtes comme moi vous ne reverrais plus votre argent terminé !il y à Mme flame qui est une victime comme nous veut monter un collectif  pour attaquer les personnes  pour escroqueries et non pas la société moi  j'ai déjà fait appel à une autre société pour terminé les travaux car par rapport à certains moi il avait presque terminée chez moi reste juste un peu de carrelage à faire un peu de pierre bleue à terminée et le macadam donc j'ai fait appel à une société qui j'espère sera un peu plus sérieuse cette fois-ci de toute façon ont à que nos yeux pour pleurer et même si ont attaques les personnes comme veut Mme flame ont va surement gagnée mais ça va prendre du temps car la vrai histoire c'est que ce monsieur un certain lemaire  était interdit d'ouvrir une société et qu'il la fait avec le concours de sont beau-frère donc l'idée était bien d'escroquer les gens pour info d'après Gregory ce monsieur roule en porche Cayenne!!avec l'argent qu'il à escroquer à tous le monde donc moi avec l'argent que j'ai déjà versée et ce que vas me coûtée le reste des travaux je vais être à environ 1000 EUR de ma poche par rapport à certains c'est rien donc pour moi je sait pas si je vais continué l'aventure mais pour d'autres ça serait bien de continué avec Mme flame pour en récupéré un peut quand même faut pas laisser ça impunie sinon demain il refait pareil avec d'autres victimes je suppose que Gregory à téléphoné a certains d'entre-vous aussi soit pour se dédouané de cette affaire car il voient bien qu'il est dans de sales draps  ou pour s'excuser j'arrive pas à faire la différence ? à vous de juger quoi qu'il en soit je vous souhaite bon courage à vous tous et ne lâcher rien bonne journée quand même
cordialement Mr louchet
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Ps: si des personnes veulent le numéro de Mme flame pour se mettre avec elle dans le collectif je peut leurs donnez Mme flame si j'écorche votre nom je suis désolée c'est ce que ont ma donnée je suis pas sur que cela s'écrivent ainsi
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, pour votre information voici quelques explications concernant la société TVT et les difficultés rencontrés ces dernières semaines. La société TVT a démarré son activité au mois de Mars 2018, elle a très vite rencontré un succès rapide par la réactivité de ses services et la qualité de son travail.
Au bout de quelques mois elle a rencontré des difficultés de gestion de planning en raison d'une quantité de travail très importante et un gros aléas pénalisant dans le planning les pénuries de bitume qui ont duré plus de mois, provoquant un retard phénoménal pour finir les chantiers. Un retard de plus 2 mois dans un planning déjà bien chargé avec 5 mois de travail devant, est compliqué à rattraper. S'ajoute à cela divers aléas de chantiers, de gestion du personnel et erreurs d'organisation dont une pour exemple qui a été d'intervenir sur plusieurs chantiers en même temps pour calmer l'impatience des clients. Cela n'était pas la bonne stratégie à aborder puisque cela a fait passer les sentiments d'impatience à sentiments d'énervement sur des chantiers qui ont traîné en longueur. Pour information la société TVT est en cours de reprise par un nouveau président renommé dans le milieu des TP, qui a fait une proposition de reprise conscient du potentiel de la société mais aussi de toutes les erreurs d'organisation à de gestion de personnel à reprendre. Les équipes de ce repreneur vont d'ailleurs organiser une réunion d'information sur le déroulement de la reprise des chantiers à laquelle seront invités tous les clients. En attendant ils se mettent à votre disposition pour répondre à vos questions sur le mail tousvostravaux.tvt@outlook.fr, et s'engagent à vous apporter des réponses claires. Comprenant que l'impatience ou les aléas peuvent provoquer le doute et l'inquiétude tout ça être mis e' œuvre pour vous apporter des réponses et actes concrets et ainsi d'éviter les calomnies de toutes sortes qui se propagent et qui entraîneront aussi des démarches de diffamation et mensonges, car à aucun moment la société n'est fermée ou en fermeture, à aucun moment il na été question de ne pas réaliser des travaux, les 94 chantiers réalisés depuis mars en sont la preuve. Ainsi nous invitons chacun à ne pas entrer dans une spirale virale qui n'aboutit à rien de concret mis à part ralentir les choses. Nous vous invitons à envoyer vos requêtes sur le mail, et sachez que tous les chantiers seront réalisés, ou remboursés pour ceux qui souhaitent se désister. Le nouveau président va d'ailleurs apporter un capital de 50 000 euros pour que la société puisse asseoir sa réussite dans les mois à venir, et vous rassurant sur l'avenir la société ayant un carnet de commande bien rempli . Vous remerciant pour l'attention accordé à ce message et restant à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Ille Et Vilaine
Bonjour et bon courage aux victimes de cette société, il me semblerai plus prudent de ne pas mettre de N° de tel visible sur le forum, les M.P sont une meilleur alternative.
la construction un fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Vous êtes gonflés TVT nous dires que ont fait des calomnies !!! vous plaisantés j'espère ! c'est nous le nombre de victimes qui devrait vous attaquer en justice vous vous rendait compte que depuis le mois de mai vous avez attaquer mon chantier vous l'avez pas encore terminer !!! c'est l'hôpital qui se fou de la charité rembourser moi mon trop perçu et après je changerais peut-être d'avis vous avez arnaquer un bon nombre de victimes et maintenant vous voulez nous faire croire que c'est du a votre succès vous vous foutais de qui là!! payée déjà vos salarié et si c'est encore pour plus faire de victimes c'est mêmes pas la peine remboursée déjà vos victimes et après nous discuterons des solutions a apporter j'y crois pas ils veut nous faire un procès pour diffamation et calomnies et nous ont veut vous faire un procès pour escroqueries en bande organisés vous en dites quoi de celle-là plus c'est gros et plus ça passe
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Monsieur,
Il n'y a pas d'********* rendez vous compte de la gravité de vos accusations. Un chantier non terminé par retards mais une volonté de le terminer n'est 9zs une *********. De plus vous faites des déclarations fausses tous les salariés sont payés.Il ne faut pas déclarer de fausses choses ça n'est pas constructif. Envoyez un e-mail vous serez contacté par le nouveau président pour une indemnité ou reprise de votre chantier. Le message précédent est clair donc si vos intentions sont sincères dans un but constructif pour vos intérêts, et bon de faire du tord simplement, prenez le temps d'écrire et votre cas sera traité avec grande attention.
Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
mich-mich a écrit:
arnaudperfect a écrit:La merde ! En plus vous pensiez faire bien en proposant le bon plan à vos voisins et finalement ça vous créez du tors par rapport à vos voisin. Bon courage pour la suite.

idem deux voisins les ont solliciter également sans me demander mon avis ils ont le même soucis ils ont démarrer le chantier  pour toucher les 30 % du démarrage de chantier plus 30 % a la signature du devis  voila ça fait 60 % et ensuit il reviennent plus j'aurais su j'aurais pris des mecs au black ça m’aurai couté moins chère et ça aurait certainement mieux fait  et faites attention pour vos dalle de béton moi ça était fait en ternaire  chez moi si je fait venir un expert plus de la moitié et a refaire si j'arrive a ce qu'il me termine le chantier  je fait intervenir un expert pour faire marcher leurs garantie décennale ( si il en ont une )


Je pose la question : c'est vraiment raisonnable de payer 30 % à la commande alors qu'il n'y a visiblement aucun travail amont puis encore 30% alors que rien n'est débuté ? Idem je suis presque certain que c'est fait sans assurance qui couvre les types de travaux et évidement personne n'a pris la peine de demander un justificatif d’assurance !. Il n'y a pas un peu d’inconscience ou de naïveté à la base ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Ille Et Vilaine
Bla, bla, bla, bla, en espérant que cela n'est pas juste un effet d'annonce.
TVT a écrit:Monsieur,
Il n'y a pas d'********* rendez vous compte de la gravité de vos accusations. Un chantier non terminé par retards mais une volonté de le terminer n'est 9zs une *********. De plus vous faites des déclarations fausses tous les salariés sont payés.Il ne faut pas déclarer de fausses choses ça n'est pas constructif. Envoyez un e-mail vous serez contacté par le nouveau président pour une indemnité ou reprise de votre chantier. Le message précédent est clair donc si vos intentions sont sincères dans un but constructif pour vos intérêts, et bon de faire du tord simplement, prenez le temps d'écrire et votre cas sera traité avec grande attention.
Bien cordialement
la construction un fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
94 chantiers peut-être mais surtout 94 chantiers que vous avez soutirer de l'argent vous avez certes démarrer certainement 94 chantiers aucun de terminer la preuve par moi demarrer au mois de mai et toujours pas terminer vous me répondez quoi la dessus !!!
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Avez-vous entamer une médiation par mail?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Pas De Calais
Oui Alain j'ai tout essayé vous pensez depuis le mois de mai que le chantier à démarrer
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60000 message
Messieurs Dames , méfiez vous d' un individu qui se présente sous le sigle TVT et ne donne même pas son nom , ni ne signe sa déclaration, il y a de l' enfumage en vue , attention .
Du reste , si cela était vrai , ce n' est pas sur un forum qu'il vous aurait averti , mais lors d'une réunion publique ou d'un courrier personnel et nominatif ( y'a de l' esbroufe dans l' air , ils gagnent du temps !!!)
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Pas De Calais
Salut à tous! Moi aussi comme vous j’ai des grosses galères avec eux ils ont commencés le grattage et pavage et devais finir l’enrobé 1 semaine après et depuis plus de nouvelle !! Après de nombreux appels sans suites j’ai réussi à avoir le « patron » au téléphone et normalement ils viennent finir vendredi l’enrobé en sachant que si vendredi personne et à mon domicile pour finir je descend direct à leur société et là ont verra comment ça se finira...
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir ah bon j’ai encore eu un message du patron hier en me disant que j’étais programmé vendredi !!
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Pas De Calais
Si vous croyez que ils vont intervenir dans trois endroits en même temps vous croyez aux miracles dites moi je croyais que Mr caron ne travailler plus chez eux ?? Je pense qu'ils vous mêmes encore une fois en bateaux allez bon courage à vous moi j'en ai fini avec eux j'ai fait venir une autre entreprise ils viennent de terminé mes pavés bleus juste ça il y a pas photo avec le travail de TVT allez bon courage à vous et ne vous laisse pas embobiner par leurs belles paroles
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60000 message
Ces agissements , cela s' appelle la cavalerie , on signe des devis et on verse des acomptes ou des arrhes , et on attend , ce que font la plupart des constructeurs et artisans , l' argent avancé sert uniquement a la trésorerie de leurs comptes et vous attendez plusieurs mois ou plusieurs années , le temps que d' autres signent et payent .
C' est pour cela qu'il a été institué des dates de livraison et des pénalités de retard , vérifiez vos contrats ou bons de commande ou devis !!
Messages : Env. 60000

 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour à tous j'aimerai savoir si TVT à intervenue sur tous les chantiers qu'il avait promis de revenir !! si quelqu'un peut me répondre
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous,
J’ai lu que des travaux devaient reprendre ce vendredi pour plusieurs personnes. Qu’en est-il?
Il y a t’il des personnes qui ont demandé un remboursement ?
Merci d’avance.
Rebecca
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
Comme expliqué précédemment les différents problèmes ont été dis à une surcharge de travail et beaucoup de retards dus aux pénuries de bitume de 2 mois cet été. Tous les chantiers ont toujours eu pour objectif d'êtres terminés malgré les retards et les changements de personnel. Certes certains ont subi ces retards mais nous en sommes désolés. Mais aujourd'hui beaucoup de chantiers sont programmes pour rattraper les retards. En tout cas une procédure à été mise en place suite aux calomnies de certains sur ce forum avec plus de 70 attestations de clients satisfaits. Nous mettons tout en œuvre pour que chacun soit satisfait de la prestation finale malgré les aléas. Bien cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Pas De Calais
MR TVT faite un commentaire avec votre vrai nom plutôt que sous le nom de TVT vous serait peut-être un peu plus crédible
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
TVT a écrit:Bonjour,
Comme expliqué précédemment les différents problèmes ont été dis à une surcharge de travail et beaucoup de retards dus aux pénuries de bitume de 2 mois cet été. Tous les chantiers ont toujours eu pour objectif d'êtres terminés malgré les retards et les changements de personnel. Certes certains ont subi ces retards mais nous en sommes désolés. Mais aujourd'hui beaucoup de chantiers sont programmes pour rattraper les retards. En tout cas une procédure à été mise en place suite aux calomnies de certains sur ce forum avec plus de 70 attestations de clients satisfaits. Nous mettons tout en œuvre pour que chacun soit satisfait de la prestation finale malgré les aléas. Bien cordialement

niveau calomnies attaquer moi en justice si c'est le cas moi je peut le prouvé que vous m'avez bien escroquée et pas que moi d'ailleurs et vos 70 attestations de clients contents je voudrait bien les voir et si vous sauriez si honnête faites votre prochain message avec votre vrai nom que ont sachent à qui ont parle 
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Monsieur, votre chantier peut être terminé, avec le chef de chantier nouvellement arrivé qui a repris beaucoup de chantiers.Vous serez rappele des demain pour un rdv afin de régler ensemble ce désagrément.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60000 message
TVT , si vous êtes honnête comme vous l' affirmez , donnez votre nom et le vrai , moi je mets le mien sur les forums , je hais les hypocrites et j' ai l' honneur de ne pas me cacher m^me pour dire des conneries !
Messages : Env. 60000

 
Env. 50 message Pas De Calais
TVT a écrit:Monsieur, votre chantier peut être terminé, avec le chef de chantier nouvellement arrivé qui a repris beaucoup de chantiers.Vous serez rappele des demain pour un rdv  afin de régler ensemble ce désagrément.

vous changé de chef de chantier tout le temps !! et laisser tomber pour moi j'ai pris une autre société plus sérieuse que la votre remboursée moi plutôt et occupée vous des autres que vous avez escroquées et qui non pas les moyens de faire appel a une autre société comme moi  
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
TVT a écrit:Monsieur, votre chantier peut être terminé, avec le chef de chantier nouvellement arrivé qui a repris beaucoup de chantiers.Vous serez rappele des demain pour un rdv  afin de régler ensemble ce désagrément.

occupée vous du deuxième chantier de vimy dont vous n'avez fait que le terrassement 1/2 journée  et que vous avez demandée 4000 € a cette dame que vous avez mis dans la mouise terminée plutôt ce chantier moi c'est plus la peine Mr TVT
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous, je suis nouveau dans votre cas.
Depuis octobre des retards de travaux. Des "oui nous avons des retards"
1 fois, 2 fois, 3 fois.
J'ai payé pour ma part 50% soit + de 1500EUR
Le président Mr LEMAIRE me disait encore que l'équipe était prévue hier et aujourd'hui.
Je suis surpris et je pensais être seul dans la situation.
J'ai fait quelques recherches et je pense que le responsable n'a pas conscience des préjudices qu'il réalise auprès des particuliers.
La procédure est engagée de mon coté mais je ne compte pas attendre.
J'ai plusieurs informations qui pourraient être utile à tout le monde.
Ce dernier est sensé me rembourser ce jour et j'espère qu'il le fera.
Dans l'attente, n'hésitez pas (il habite pas si loin....)
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Pas De Calais
Auclair a écrit:Bonjour à tous, je suis nouveau dans votre cas.
Depuis octobre des retards de travaux. Des "oui nous avons des retards"
1 fois, 2 fois, 3 fois.
J'ai payé pour ma part 50% soit + de 1500EUR
Le président Mr LEMAIRE me disait encore que l'équipe était prévue hier et aujourd'hui.
Je suis surpris et je pensais être seul dans la situation.
J'ai fait quelques recherches et je pense que le responsable n'a pas conscience des préjudices qu'il réalise auprès des particuliers.
La procédure est engagée de mon coté mais je ne compte pas attendre.
J'ai plusieurs informations qui pourraient être utile à tout le monde.
Ce dernier est sensé me rembourser ce jour et j'espère qu'il le fera.
Dans l'attente, n'hésitez pas (il habite pas si loin....)

Bonjour Madame avez vous eu des nouvelles cordialement merci . je ne comprendre pas ce qu'ils font pourquoi !!! 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
J’avais rendez-vous avec lui à 11h a mon domicile.
Il ne s’est pas présenté.
Je lui ai demandé une adresse pour le rejoindre car il était sur chantier.
Il m’a indiqué un lieu de rendez-vous
Arrivé sur place, son équipe était bien présente mais lui n’était pas là.
Il était apparemment en clientèle, son chef de chantier m’a précisé. Ce dernier n’a pas voulu reprendre la téléphone pour échanger avec moi. J’attends des nouvelles .....
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 19 mai 2020 à 20h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis allées et cheminArtisan
Devis allées et chemin
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos d'allées et parkings
Photos d'allées et parkings
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
18 idées pour votre allée de jardin
18 idées pour votre allée de jardin
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

36
abonnés
surveillent ce sujet
Voir