Retour
Menu utilisateur
Menu

Tuile conformes mais Maire pas content...

Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 1.856 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Nous sommes dans une impasse avec le Maire de notre village.

Cette semaine nous avons eu un appel du charpentier, qui pendant qu'il montait les tuiles s'est fait interpelé par Monsieur le Maire pour mettre fin au chantier et détuiler notre maison...déjà, avait-il le droit d'arrêter notre chantier comme ça ?...

Nous nous rendons donc en Mairie dans l'après midi. Je vous épargne l'acceuil chalereux qui nous a été réservé...
Il nous a dans un premier temps traité de menteurs et de vouloir contourner la loi en voulant mettre des tuiles de teintes grises... le permis de construire est accepté et signé depuis mai 2018..
Il nous dit clairement que si nous laissons ses tuiles, il nous enmenera en justice car on ne "respecte pas le règlement". Car il refuse les tuiles de cette teinte à tous les permis de construire (le notre serait passé entre les mailles..).
Il nous dit clairement qu'il veut pas de nos tuiles et qu'on doit les retirer et en mettre d'autres de la couleur que lui souhaite (à nos frais biensur...).

Nous nous rendons le lendemain dans les bureaux ayant validé notre PC qui nous explique:
- PC accepté et nos tuiles sont conformes au PC
- POS caduc depuis le 27.03.2017 (dans lequel était marqué la couleur des tuiles que voulait monsieur le Maire)
- PLU encore en cours de validation donc non applicable
- Pas de restriction de couleurs de tuiles dans le règlement du lotissement.
- Et que donc la commune est soumise au RNU

Ces personnes auraient déjà contacté le Maire pour lui expliquer que nous sommes totalement dans notre droit et qu'il devait nous rappeler (chose qu'il n'a pas faite !).

En parlant a des voisins, leur permis de construire serait également passé entre les mails mais le Maire leur aurait dit verbalement qu'il ne veut pas de tuiles grises. (Nous serions les 2 seules maisons sur le lotissement à avoir des tuiles de cette couleurs, les autres maisons ayant été construites sous le POS et les autres ayant été refusés... elles sont toutes de teintes marrons, orange ou rouge)

Pensez-vous que le Maire aurait quand même de quoi nous attaquer en justice ? Si oui, pour quel motif?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Bonjour, ça ressemble fortement à de l'intox.

Tenez bon, et si possible faites confirmer par écrit ce que vous a dit le bureau instructeur.

Encore un petit chef qui outrepasse ses droits...

Bon courage.

K.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il peut toujours ouvrir une procedure.

Mais Si les documents administratifs sont conforme et validé, je ne vois pas comment le maire peut avoir gain de cause.

En tout cas vous savez pour qui ne pas voter aux prochaines élections.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Plu invalidé donc permis instruit en préfecture avec le RNU: le maire n' a rien à dire. Laissez le ralez, il n'a aucun pouvoir puisque le permis a été validé.
On n' a eu le même cas, la mairie dont le plu avait invalidé voulait nous imposer le bardage et l'accès côté sud. Notre constructeur a déposé le permis avec ses éléments malgré notre réticence et avons déposé les modificatifs par la suite. La maire nous a même convoqué pour nous dissuader mais elle n'avait aucun pouvoir. La préfecture a validé nos demandes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Oui on a demandé un écrit... à priori le Maire s'appuie sur un article 442-14 du code de l'urbanisme, mais je pense qu'il a mal compris l'article...

karlito31 a écrit:Bonjour, ça ressemble fortement à de l'intox.

Tenez bon, et si possible faites confirmer par écrit ce que vous a dit le bureau instructeur.

Encore un petit chef qui outrepasse ses droits...

Bon courage.

K.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
A priori tous voisins attendent la fin de son mandat... c'est un papy..
Il s'appuie aussi sur l'article 442-14 et nous parle des 5 ans etc... bref.. il aime pas les jeunes

Mika111 a écrit:Bonjour

Il peut toujours ouvrir une procedure.

Mais Si les documents administratifs sont conforme et validé, je ne vois pas comment le maire peut avoir gain de cause.

En tout cas vous savez pour qui ne pas voter aux prochaines élections.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
Ils sont graves hin ! Ils se prennent pour plus que ce qu'ils sont... c'est frustrant.. au final on pert du temps car mercredi le charpentier aurait fini.. et là on attend de savoir quand il va pouvoir revenir...

viking20100 a écrit:Plu invalidé donc permis instruit en préfecture avec le RNU: le maire n' a rien à dire. Laissez le ralez, il n'a aucun pouvoir puisque le permis a été validé.
On n' a eu le même cas, la mairie dont le plu avait invalidé voulait nous imposer le bardage et l'accès côté sud. Notre constructeur a déposé le permis avec ses éléments malgré notre réticence et avons déposé les modificatifs par la suite. La maire nous a même convoqué pour nous dissuader mais elle n'avait aucun pouvoir. La préfecture a validé nos demandes.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60000 message
Bonjour ,
Parlez lui du tribunal administratif , je ne sais pas si ce tribunal a un pouvoir dans ce cas , mais cela le fera sûrement réfléchir !
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Bas Rhin
Ah on va essayé, s'il ose nous rappeler... peut-être qu'il se dit qu'on mettra de tuiles rouges!


Didier Moreaux a écrit:Bonjour ,
Parlez lui du tribunal administratif , je ne sais pas si ce tribunal a un pouvoir dans ce cas , mais cela le fera sûrement réfléchir !
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,

Je vous conseille d'aller au tribunal le plus proche (ou via le net ??) pour organiser une conciliation officielle.

Avec tous vos éléments + un devis pour le changement de couleur (détuiler, transports tuiles, etc.) ... le truc est simple. Bien évidemment en conciliation soyez sport et proposez tout de suite le changement de couleur (au choix de la mairie) si la mairie accepte de payer la facture.

Exiger un délai pour décision de la Mairie et reprise des travaux sans réponse ! Ne bouger pas de cette position et si le conciliateur est faux cul exigez la reprise des travaux immédiate à vos risques et péril en cas de poursuite de la Mairie.

Vous allez voir,  ça va être efficace si vous êtes sûr de vos droits.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Merci, mais à priori le Maire devait nous rappeler. Il ne la pas fait et nous ne ferons pas le premier pas vu comment nous nous sommes fait agressés cette semaine.. on a donné notre go au charpentier déjà pour reprendre les travaux car le Maire a arrêté le chantier sans procédure (en gros il est juste allé sur le chantier en demandant d'arrêter les travaux sans respect de la procédure et basé sur un motif non recevable...

Emile73 a écrit:Bonjour,

Je vous conseille d'aller au tribunal le plus proche (ou via le net ??) pour organiser une conciliation officielle.

Avec tous vos éléments + un devis pour le changement de couleur (détuiler, transports tuiles, etc.) ... le truc est simple. Bien évidemment en conciliation soyez sport et proposez tout de suite le changement de couleur (au choix de la mairie) si la mairie accepte de payer la facture.

Exiger un délai pour décision de la Mairie et reprise des travaux sans réponse ! Ne bouger pas de cette position et si le conciliateur est faux cul exigez la reprise des travaux immédiate à vos risques et péril en cas de poursuite de la Mairie.

Vous allez voir,  ça va être efficace si vous êtes sûr de vos droits.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Quand même le charpentier est bien impressionnable.

Même si un maire est assermenté, pour moi, il n'a aucune autorité pour faire arrêter quelquonque personne sans l'aide de service compétant : police, gendarmerie...

Je ne pense pas me tromper (dites moi) car pour moi se genre de pratique remonte aux temps féodaux.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Oui il me semble que le Maire aurait du faire un procès verbal et faire venir les autorités pour faire cesser le chantier.. c'est d'ailleurs pour cela que l'organisme qui a signé le PC nous a clairement dit que nous pouvions continuer les travaux sans aucun problème..

Mika111 a écrit:Quand même le charpentier est bien impressionnable.

Même si un maire est assermenté, pour moi, il n'a aucune autorité pour faire arrêter quelquonque personne sans l'aide de service compétant : police, gendarmerie...

Je ne pense pas me tromper (dites moi) car pour moi se genre de pratique remonte aux temps féodaux.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Mika111 a écrit:Quand même le charpentier est bien impressionnable.

Même si un maire est assermenté, pour moi, il n'a aucune autorité pour faire arrêter quelquonque personne sans l'aide de service compétant : police, gendarmerie...

Je ne pense pas me tromper (dites moi) car pour moi se genre de pratique remonte aux temps féodaux.


Non, le maire a effectivement pouvoir de police. Il peut faire respecter les décisions par lui-même. S'il y avait un problème de non-conformité, le maire aurait autorité pour venir faire arrêter le chantier.

Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de décision à faire respecter puisque le PC est accepté, et que la procédure pour accepter le PC a été menée dans les règles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
adenis a écrit:
Mika111 a écrit:Quand même le charpentier est bien impressionnable.

Même si un maire est assermenté, pour moi, il n'a aucune autorité pour faire arrêter quelquonque personne sans l'aide de service compétant : police, gendarmerie...

Je ne pense pas me tromper (dites moi) car pour moi se genre de pratique remonte aux temps féodaux.


Non, le maire a effectivement pouvoir de police. Il peut faire respecter les décisions par lui-même. S'il y avait un problème de non-conformité, le maire aurait autorité pour venir faire arrêter le chantier.

Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de décision à faire respecter puisque le PC est accepté, et que la procédure pour accepter le PC a été menée dans les règles.

j'ai un doute, avez-vous un texte ?
pour moi, la conformité ou non-conformité est constatée à la déclaration de fin de chantier, pas en cours de travaux ;
si le maire -ou autre- a des doutes pendant la construction, il arrive qu'il demande vérification (hauteur construction par exemple) mais il n'a autorité pour stopper le chantier
Sauf peut-être (je suppose) ,si urgence en cas de mise en danger des personnes  mais rien à voir avec une non-conformité pour une soi-disant erreur de couleur de tuiles.
-je peux me tromper bien sur, je n'ai jamais vu un tel cas mais heureusement je n'ai pas tout vu,  j'aimerais en savoir plus.
merci Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ardeche
Je confirme les propos d'elisa21, le maire n'a aucun pouvoir de faire arrêter un chantier sauf pour des questions de sécurité ou de salubrité publique. Il ne pourrait à la limite qu'alerter avec ses arguments l'autorité administrative ou judiciaire, sans qu'il n'y ait de suspension de chantier de son seul fait. 
Encore un petit chefaillon qui se prend pour Dieu le père, ignorez-le copieusement, vous avez la Loi avec vous. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Merci à tous pour vos commentaires et conseils.
Mais le Maire lui est persuadé qu'il a raison... il est vrai qu'au moment où il a arrêté le chantier il était persuadé qu'on ne respectait pas le PC... quand il a vu le PC signé il est entré dans une colère noire!
Il nous parlait d'une histoire de 5 ans etc... du coup en fouillant sur internet j'ai trouvé l'article 442-14 du code de l'urbanisme. Qui dit :

"Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables"

Moi ce que je comprends dans cette article c'est que si le lotissement avait moins de 5 ans, j'aurai pu m'appuyer sur le POS, pourtant caduc. Que cet article est plus fait pour protéger les acquéreurs que le Maire...

Ça dit quelque chose à quelqu'un?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Lorsque la mairie a délivré le PC elle a eu 3 mois pour l'annuler si quelque chose n'allait pas. Ils n'ont pas agit dans ce délais, c'est trop tard.

Maintenant que vous avez votre PC, dès lors que vous construisez exactement ce que vous avez déposé vous ne risquez rien.
Le maire s'est trompé, à fait un coup de bluff mais vous ne vous êtes pas laissé impressionner, vous avez essayer d'être conciliants vous avez fait ce que vous aviez à faire.

A votre place maintenant je continuerai comme cela était prévu, si le Maire s'entête il va devoir passer au courrier recommandé et là c'est une autre affaire
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Oui c'est ce qu'on va faire... même si ça lui déplaira.. puis on sait qu'après ça on l'aura sur le dos constamment (comme tous ceux du lotissement sur qui il s'est acharné à priori...)... vivement les élections l'année prochaine lol


Coroebus a écrit:Lorsque la mairie a délivré le PC elle a eu 3 mois pour l'annuler si quelque chose n'allait pas. Ils n'ont pas agit dans ce délais, c'est trop tard.

Maintenant que vous avez votre PC, dès lors que vous construisez exactement ce que vous avez déposé vous ne risquez rien.
Le maire s'est trompé, à fait un coup de bluff mais vous ne vous êtes pas laissé impressionner, vous avez essayer d'être conciliants vous avez fait ce que vous aviez à faire.

A votre place maintenant je continuerai comme cela était prévu, si le Maire s'entête il va devoir passer au courrier recommandé et là c'est une autre affaire
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Rennes (35)
À votre place personnellement, je continuerais les travaux comme prévu bien sûr, mais avant je verifierais la conformité de tout ce qui a déjà été construit. ( hauteur de construction, débors de toiture,...) histoire de ne surtout pas lui donner de pouvoir de nuisance au moment de l'achèvement de travaux. Ce serait trop con qu'il arrive à vous attraper sur autre chose.
Messages : Env. 90
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
elisa21 a écrit:j'ai un doute, avez-vous un texte ?


Ah oui, en effet, ce n'est qu'en cas de problème de sécurité, de salubrité, ou de trouble de voisinage qu'il a pouvoir pour agir immédiatement. Pour la conformité, il doit attendre la déclaration d'achèvement des travaux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Voici un texte :

https://www.legifrance.gouv.[...]te=20190303

Le maire est officier de police judiciaire au même titre qu'un officier de gendarmerie ou de police.

Apparemment il peut lui même faire respecter la loi dans son territoire.

Pour le problème présent, il a toute compétence pour dresser des PV.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Mika111 a écrit:Voici un texte :

https://www.legifrance.gouv.[...]te=20190303

Le maire est officier de police judiciaire au même titre qu'un officier de gendarmerie ou de police.

Apparemment il peut lui même faire respecter la loi dans son territoire.

Pour le problème présent, il a toute compétence pour dresser des PV.

oui il peut faire respecter la loi , mais pas tout et n'imp.

pour le pb présent : justement il n'y a pas de problème tant que la construction est en cours et qu'il n'y a pas de déclaration d'achèvement de travaux.

on pourrait même imaginer :
- une construction en cours (avec permis tuiles pm rouges ou ce qu'on veut)
- le couvreur pose -en provisoire- un bardage acier ou autre pour protéger le chantier sur les mois d'hiver ou pour toute autre raison
- 11 mois plus tard il posera la couverture définitive (décrite et validée au permis).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Un maire pourrait aussi faire des contrôles d'identités en sa qualité d'officier de police judiciaire et mettre en garde à vue un contrevenant.

Mais je le vois mal faire ceci seul sans l'aide d'un agent de police ou de gendarmerie.

https://www.service-public.f[...]roits/F1036
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Non, non, je répète : il ne peut pas faire tout et n'imp.

d'ailleurs, dans le cas présent : "il s'énerve, il dit que, il entre dans une colère noire"... mais il n'a rien écrit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
... avis très perso qui n'engage que moi (comme le reste de mes écrits ...)

Sonia2402 a écrit:Oui c'est ce qu'on va faire... même si ça lui déplaira.. puis on sait qu'après ça on l'aura sur le dos constamment (comme tous ceux du lotissement sur qui il s'est acharné à priori...)...

le descriptif ressemble à tous les pb qu'on peut avoir lorsqu'un terrain passe en constructible et qu'un lotissement sort de terre :
il arrive que les "anciens" soient fâchés...
- parfois d'avoir de "nouveaux futurs voisins"
- et parfois parce que...
ils n'avaient pas pensé à acheter ce terrain avant pour faire ces transactions eux-mêmes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il a le droit de venir sur un chantier pour faire de la prévention et tant mieux.
Peut être que cette histoire de tuile était véridique et cela aurai pu éviter un gros probleme a la fin de chantier

Maintenant de là à stopper un employé dans sa tache car il vu un matériaux non conforme suivant sa vision et pas suivant le PC, c'est exagéré.

Comme dit, il doit attendre l'achèvement des travaux.

Mais il aurait peut être pu faire stopper le chantier si il y avait eu un gros de sécurité .
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Non, le chantier est privé, il n'a pas à entrer

et s'il le fait -et qu'il se prend les pieds dans le bord'L, se blesse - ce serait le proprio qui serait responsable.


dsl de te contredire, j'arrête Blush
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Aucun problème Élisa Wink

J'aurai tendance a dire qu'un maire en sa qualité d'officier de police peut rentrer dans une propriété privée.

Et là je te rejoint, Non pas parce que ça lui chante mais parce qu'il a le droit (et le devoir) de faire des investigations (intentions motivé pour une enquête, ...)

C'est comme dire qu'un agent de police (ou de force de l'ordre) n'a pas le droit de rentrer chez toi.

Ceci peut être vrai si il n'y a aucune motivation réelle et sérieuse inhérente a sa fonction.
Mais si le fonctionnaire a de grosses présomptions, cela devient difficile de lui refuser une entrée dans une propriété privée.
Sous peine d'être accusé d'entrave à l'exercice de la justice.

Donc le souci est de prouver que nous (simples gueux) puissions prouver la véracité de l'enquête.(et là je te souhaite bon courage)

Pas facile ce sujet Sad
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Mika111 a écrit:Aucun problème Élisa Wink

J'aurai tendance a dire qu'un maire en sa qualité d'officier de police peut rentrer dans une propriété privée.

Et là je te rejoint, Non pas parce que ça lui chante mais parce qu'il a le droit (et le devoir) de faire des investigations (intentions motivé pour une enquête, ...)

C'est comme dire qu'un agent de police (ou de force de l'ordre) n'a pas le droit de rentrer chez toi.

Ceci peut être vrai si il n'y a aucune motivation réelle et sérieuse inhérente a sa fonction.
Mais si le fonctionnaire a de grosses présomptions, cela devient difficile de lui refuser une entrée dans une propriété privée.
Sous peine d'être accusé d'entrave à l'exercice de la justice.

Donc le souci est de prouver que nous (simples gueux) puissions prouver la véracité de l'enquête.(et là je te souhaite bon courage)

Pas facile ce sujet Sad

Bonsoir Mika,
Je ne sais pas d'où tu tiens ces renseignements, mais c'est totalement faux.
Un Officier de Police Judiciaire (Maire ou Force de l'ordre) ne peut pas rentrer dans une propriété privée comme ça lui chante.
Pour faire simple, ils ne peuvent rentrer que pour porter secours ou si ils ont l'autorisation du propriétaire ou encore, sur ordre de la justice. De plus, un maire n'a que la qualité d'OPJ, et très peu en usent et préfèrent faire appel aux forces de l'ordre.
Bonne continuation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Le Grand Bourg (23)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Alain, C'est exactement ce que j'ai voulu dire.

Même dans une propriété privé, la loi s'applique et un représentant des forces de l'ordre peut y rentrer si il est témoin d'un crime ou délit (ou danger imminent, ... )
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Mika111 a écrit:Alain, C'est exactement ce que j'ai voulu dire.

Même dans une propriété privé, la loi s'applique et un représentant des forces de l'ordre peut y rentrer si il est témoin d'un crime ou délit (ou danger imminent, ... )

Mika, 
Relis ton post. Tu dis qu'il est difficile de refuser l'accès à la propriété à un fonctionnaire qui a des soupçons. C'est totalement faux ! Et tu ne seras pas accusé d'entrave à la justice. C'est ce point là que je tenais à éclaircir. Les seuls cas ou un OPJ peur entrer dans une propriété privée sont ceux que je t'ai cité, plus le cas du flagrant délit. De plus, dans le cas d'un flagrant délit ou d'un danger, un Agent de Police Judiciaire (APJ) est également habilité à pénétrer dans une propriété privée.
Je synthétise mes explications, autrement, ça serait trop long à entrer dans les détails.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Le Grand Bourg (23)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Salut,
Perso pour obtenir des éclaircissement dans ce type de litige je fais appel à la protection juridique de mon assurance. En général la présentation d'un courrier avec en en tête le nom d'avocat, suffit à fuir les interlocuteurs de mauvaise fois.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Et du coup, combien de tuiles dans une stère de tuile en 22?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Si c' est moi qui les compte , le maire n' a pas intérêt a passer là , car certaines vont voler !
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 6000 message Haute Savoie
Franchou a écrit:Et du coup, combien de tuiles dans une stère de tuile en 22?

W00t C'est un stère ! W00t Wink J'adore !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Haute Garonne
Manu65 a écrit:
Franchou a écrit:Et du coup, combien de tuiles dans une stère de tuile en 22?

W00t C'est un stère ! W00t Wink J'adore !


Toi, tu regardes pas la télé. En ce moment, il est question de tout féminiser

Alors bientôt, on aura le droit de dire UNE stere. C'est juste que certains sont en avance sur leur temps
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Haute Savoie
La télé ? Non, c'est vrai que je ne regarde pas la télé, je n'en ai pas.*
Mais tu sais, on en parle aussi dans les journaux et à la radio !

* m'enfin si je regarde un peu la télé, mais sans télé... Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Et si la stère se sent féminine? Qui es-tu pour l'oppresser dans son genre?
D'ailleurs elle peut aussi s'auto-définir en tant que mètre cube cis-genre-carniste!
HA!
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Haute Savoie
Une maîtresse-cube alors ! Tongue

Oui, mais un stère est quand même exclusivement constitué de grosses bûches, autant dire que des gros gourdins biens raides !Ohmy
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Manu65 a écrit:Oui, mais un stère est quand même exclusivement constitué de grosses bûches, autant dire que des gros gourdins biens raides !Ohmy

C'est pas très LGBTQWERTY friendly ça!
Fais attention tu va t'attirer les foudres des granivores à cheveux bleus !
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Et le maire rigole dans son coin , il continue a jouer les dictateurs !
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Bas Rhin
Hello à tous,
Merci encore pour votre aide

Pour vous tenir au ju, on a toujours pas eu de nouvelles du Maire. Mais l'organisme quia signé notre PC nous a encore rappelé pour nous dire qu'ils avaient tous revérifier et qu'on était clairementen droit.. et qu'au contraire lui ça fait 2 ans qu'il n'avait plus le droit de refuser ces fameuses tuiles grises... (on comprend mieux sa colère.. si toutes les personnes se retournent contre lui.. aie aie aie!).
Et en parlant avec le voisinage on s'est aperçu qu'une autre personne était dans le même cas que nous, sauf que la maison est pas sortie de terre encore.
Peut-être qu'il a laissé tombé ! On espère en tout cas...
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Rhone
fouga a écrit:
Manu65 a écrit:
Franchou a écrit:Et du coup, combien de tuiles dans une stère de tuile en 22?

W00t C'est un stère ! W00t Wink J'adore !


Toi, tu regardes pas la télé. En ce moment, il est question de tout féminiser

Alors bientôt, on aura le droit de dire UNE stere. C'est juste que certains sont en avance sur leur temps

On dira une mètre, ou une mètresse ?
Une ampère ? Une ammère ?
Une corde a noeud ? D'ailleurs, si elle a un noeud, est-ce toujours UNE corde ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60000 message
Je crois que le maire va se prendre une TUILE aux élections !
Messages : Env. 60000

En cache depuis le mercredi 20 mai 2020 à 08h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
8

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir