Construction maison et ligne haute tension

Bjr, la premiere chose à mon avis est de relire le compromis de vente du terrain, car cette ligne existait bien avant ? voir donc le notaire ou le vendeur du terrain avant ; je pense aussi que le constructeur aurait pû tirer la sonnette d'alarme....avant de valider votre dossier ... bon courage

Imagine...
Le charpentier commence son boulot et là un accident survient.
Combien de temps penses tu que ton chantier sera arrêté ?

Je comprends ton désarroi mais je comprends tout aussi bien la décision du charpentier qui ne fait que protéger son personnel

Le constructeur est responsable selon moi c'était à lui (et ça l'est encore) de gérer le problème AVANT

Pour pouvoir analyser les recours, il est important de savoir qui est le maître d’œuvre : un constructeur ? Toi? Un professionnel avec lequel tu as signé un contrat ?

bilbocmoi a écrit:

Pour pouvoir analyser les recours, il est important de savoir qui est le maître d’œuvre : un constructeur ? Toi? Un professionnel avec lequel tu as signé un contrat ?

Les plans ont été signés par un architecte et présenté en Mairie par un Maître d'Oeuvre qui devait suivre le chantier, or pour des raisons de santé, celui-ci s'est arrêté après l'obtention du permis de construire.
Depuis, c'est mon mari qui suit le chantier avec les différents artisans (il est lui-même artisan).

bonjour,

l'archi ne l'a pas vu avant de faire les plans ?
sur le CU, la servitude EDF était notée ?
le permis a été accepté sans clause particulière ?

je comprends le charpentier , les conclusions EDF ont été données par écrit ?

Ce qui est étonnant ici c'est que la distance de sécurité d'ERDF ne soit pas la même que celle de l'inspection du travail.

Un des 2 doit avoir tort ou alors ya maldonne réglementaire !

Aviez vous fait une demande de déplacement d'ouvrage à ERDF ? Légalement ils sont dans l'obligation de mettre leur ligne en conformité par rapport à votre permis de construire. Mettre en conformité voulant dire soit déplacement soit réhausse afin de respecter la distance de sécurité (qui est de ?). Ceci à leur frais à moins que la ligne n'alimente uniquement votre maison (ce dont je doute).

Quelle est la distance requise par l'inspection du travail ?

elisa21 a écrit:

bonjour,

l'archi ne l'a pas vu avant de faire les plans ?
sur le CU, la servitude EDF était notée ?
le permis a été accepté sans clause particulière ?

je comprends le charpentier , les conclusions EDF ont été données par écrit ?

L'Archi a fait apparaître la ligne sur les plans.
Sur le CU, la servitude EDF était notée
Le permis a été accepté sans clause particulière.

[quote="bnalza"]Ce qui est étonnant ici c'est que la distance de sécurité d'ERDF ne soit pas la même que celle de l'inspection du travail.

Un des 2 doit avoir tort ou alors ya maldonne réglementaire !

Aviez vous fait une demande de déplacement d'ouvrage à ERDF ? Légalement ils sont dans l'obligation de mettre leur ligne en conformité par rapport à votre permis de construire. Mettre en conformité voulant dire soit déplacement soit réhausse afin de respecter la distance de sécurité (qui est de ?). Ceci à leur frais à moins que la ligne n'alimente uniquement votre maison (ce dont je doute).

Quelle est la distance requise par l'inspection du travail ?[/quote

Bonjour,

Aucune distance n'a été requise par l'Inspection du travail. Elle a juste rencontrée l'Agent de ERDF sur la demande du Charpentier.

ERDF a transmis son rapport avec une distance de 4 m 50. Il reste 1 m 50 de distance de sécurité pour le Charpentier.
La ligne est en conformité.

Cordialement.

Valou38 a écrit:

elisa21 a écrit:

bonjour,

l'archi ne l'a pas vu avant de faire les plans ?
sur le CU, la servitude EDF était notée ?
le permis a été accepté sans clause particulière ?

je comprends le charpentier , les conclusions EDF ont été données par écrit ?

Bonjour,

L'Archi a fait apparaître la ligne sur les plans.
Sur le CU, la servitude EDF était notée
Le permis a été accepté sans clause particulière.

Oui les conclusions de EDF ont fait l'objet d'un rapport communiqué au Charpentier avant de commencer le chantier.

Cordialement.

Valou38 a écrit:

Bonjour,

Aucune distance n'a été requise par l'Inspection du travail. Elle a juste rencontrée l'Agent de ERDF sur la demande du Charpentier.

ERDF a transmis son rapport avec une distance de 4 m 50. Il reste 1 m 50 de distance de sécurité pour le Charpentier.
La ligne est en conformité.

Cordialement.

Il faudrait que l'inspection du travail arguemente sa décision qui semble abusive.

Que proposent-ils s'il ne donnent pas de distance de sécurité minimale ?

bnalza a écrit:

Valou38 a écrit:

Bonjour,

Aucune distance n'a été requise par l'Inspection du travail. Elle a juste rencontrée l'Agent de ERDF sur la demande du Charpentier.

ERDF a transmis son rapport avec une distance de 4 m 50. Il reste 1 m 50 de distance de sécurité pour le Charpentier.
La ligne est en conformité.

Cordialement.

Il faudrait que l'inspection du travail arguemente sa décision qui semble abusive.

Que proposent-ils s'il ne donnent pas de distance de sécurité minimale ?

Rien pour l'instant ! Nous sommes dans l'attente de leur décision. L'inspecteur doit en référer à son Supérieur de cette situation....
Merci pur vos réponses.

bonjour
donc tout le monde était au courant!(humour de très mauvais gout)
je sais c'est pas brillant ,mais vous avez du courage pour vivre en dessous avec tout ce qui se raconte ,vous auriez du faire une cage de farraday.
gége

gege94500 a écrit:

bonjour
donc tout le monde était au courant!(humour de très mauvais gout)
je sais c'est pas brillant ,mais vous avez du courage pour vivre en dessous avec tout ce qui se raconte ,vous auriez du faire une cage de farraday.
gége

+1 , même si je n'aurais pas appelé çà du courage

Slt

1.50m de marge et tu dis que ça passe, idem pour les autres idiots d'EDF !!

Je comprend complètement le charpentier et moi qui en est un aussi j'aurais refusé de poser ta charpente !!

Tu veux des raisons ??

Si l'entreprise pose sa charpente avec un engin de levage, type grue comme la mienne, et bien boum dans les fils avec peut être un gars sur le carreau et surement de gros dégâts matériel.

La charpente est posée, il pleut, les gars sont entrain de liteaunner, en remuant un liteau un des couvreurs touche la ligne et comme tout est trempe par la flotte, boum une équipe de couvreurs sur le carreau.

La charpente est posée et les liteaux aussi, ils ont tous fait attention et il faisait beau, le couvreur termine par le faîtage, il se redresse pour se déplacer et boum le couvreur à les neurones à la soupe et il dégringole jusqu'au sol.

Dans l'histoire le seul qui sera poursuivit est l'employeur et là c'est prison amende et boutique fermée, tu devrais te réjouir d'avoir traité avec un artisan soucieux de ses ouvriers et de lui même bien sûr !!

Là ou je comprend moins c'est comment ce devis de charpente a-t-il été établi sachant que cette ligne passait au dessus, pourquoi cet artisan c'est-il engagé, avait-il émis une réserve du genre, exécution à condition de coupure de la ligne.
Idem pour l'inspectrice du travail, elle n'a qu'à ordonner la coupure à EDF.

c'est tellement dingue! si ça se trouve c'est juste un fil d'alimentation ,et pas une ligne à haute tension
d'abord ,elles sont plus hautes .
gege

Paul64 a écrit:

Slt

1.50m de marge et tu dis que ça passe, idem pour les autres idiots d'EDF !! .

A priori, la ligne est à 6 mètre du faitage, non ?

bnalza a écrit:

Paul64 a écrit:

Slt

1.50m de marge et tu dis que ça passe, idem pour les autres idiots d'EDF !! .

A priori, la ligne est à 6 mètre du faitage, non ?

Ou as tu été piocher ces 6 m ??

Sur le post initial je lis 4.50m avec 1.50 m de marge, me serais-je emballé trop vite ??

Non Paul perso je comprends comme toi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que je comprenais le charpentier.
Si la ligne est à 6m du faitage par contre oups...

Je croise les infos mais il semblerait que la vraie hauteur de sécurité soit de 3.20m pour une ligne moyenne tension alors les 1.50m pour une ligne haute tension j'aimerais bien savoir d'où EDF les sort !

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-152418.php#2004290
http://forums.france3.fr/france3/cotemaison/construction-ele[...]tension-sujet_706_1.htm

Paul64 a écrit:

bnalza a écrit:

Paul64 a écrit:

Slt

1.50m de marge et tu dis que ça passe, idem pour les autres idiots d'EDF !! .

A priori, la ligne est à 6 mètre du faitage, non ?

Ou as tu été piocher ces 6 m ??

Sur le post initial je lis 4.50m avec 1.50 m de marge, me serais-je emballé trop vite ??

exact, en relisant il apparait que :

selon ERDF la ligne est à 4M50 du faitage soit 1m5 de marge par rapport à une distance de sécurité qui serait de 3m.

SI la distance de sécurité est bien de 3m, je ne trouve pas idiote la réaction d'ERDF.

Si la ligne est à 4m50 du faîtage et que cela ne gêne en rien la grue et le positionnement de la charpente je ne comprends pas le charpentier non plus et je comprends EDF pour le coup !

Ok s'il y a 4.50m au dessus du faîtage fini, n'empêche que même à cette hauteur une ligne haute tension ça décoiffe et fout la trouille,

Vous dites que 3 m est une mesure de sécurité pour moi c'est trop limite et le gonze qui a arrêté cette côte n' a pas du prendre en compte ou mal observé les manutentions de charpente, cette côte de sécurité est rapidement atteinte et même largement dépassée quand vous trimballez une ferme ou une croupe assemblée suspendue à une grue.

Mais là encore seul la charpentier a cette décision et il doit émettre des réserves lors de son devis.

C'est pour ça qu'avant toute implantation d'un construction une réunion préliminaire au chantier est essentielle.
Si elle a bien eu lieu alors le charpentier aurait dû se rendre compte du problème qui allait se poser...

Paul64 a écrit:

Ok s'il y a 4.50m au dessus du faîtage fini, n'empêche que même à cette hauteur une ligne haute tension ça décoiffe et fout la trouille,

Vous dites que 3 m est une mesure de sécurité pour moi c'est trop limite et le gonze qui a arrêté cette côte n' a pas du prendre en compte ou mal observé les manutentions de charpente, cette côte de sécurité est rapidement atteinte et même largement dépassée quand vous trimballez une ferme ou une croupe assemblée suspendue à une grue.

Mais là encore seul la charpentier a cette décision et il doit émettre des réserves lors de son devis.

C'est clair que je comprends également le charpentier.

En gros tout le monde a raison...et tant pis pour Valou ?

Petite question sur le sujet : est-ce que le fait de faire une DICT en amont aurait pu éviter ce blocage ?

bonsoir
lorsque j'ai passé mon CACES j'ai appris que la distance de sécurité était de 3 m pour une ligne isolée et de 6 m pour une ligne qui n'est pas isolée
suivant l'article R 372 modifié da la CRAM ( si mes souvenirs sont bon)
Mais si il s'agit vraiment d'une ligne HT c'est sur que à moins de 20 mètre je ne travaille pas avec un engin de type grue ou maniscopic

Salut Valou,

Alors tu en es ou ?
Le chantier a repris ?