Retour
Menu utilisateur
Menu

Mal façon sur chape

Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 22.664 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
13
abonnés
surveillent ce sujet
S'abonner
 
Env. 20 message Valencogne (38)
Bonjour

Nous avons confié notre construction à la société MTV construction, lors d'une visite de chantier nous constatons que la chape n'est pas conforme au DTU 65.14 P1
le constructeur c'est mis en colère et décide de fermer le chantier tant que nous ne validerons pas celle-ci.
Il font intervenir un expert de leur connaissance qui valide celle-ci et qui déclare que c'est une chape traditionnelle, nous avons un chauffage géothermie,

voici la parution dans le journal officiel sur la réglementation :

JORF n°168 du 22 juillet 2006 page 11007 texte n° 130

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation de normes
En application du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, en l'absence d'opposition du délégué interministériel aux normes, le conseil d'administration de l'Association française de normalisation, par décision n° 2006-22 du 20 juin 2006, a prononcé :

A. - L'homologation, pour prendre effet à compter du 20 juillet 2006, des soixante-dix normes françaises suivantes :

ÉNERGIE, GAZ, INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

NF DTU 65.14 P1. - Travaux de bâtiment. - Exécution de planchers chauffants à eau chaude. - Partie 1 : cahier des clauses techniques. - Dalles désolidarisées isolées (indice de classement : P52-307-1).

Notre maison devrait être livré le 24 juillet 2011 mais le chantier est arrêté depuis le 11 avril 2011, mon constructeur ne veut pas reprendre notre chape et souhaite que nous finissions d'installer la géothermie pour mettre en chauffe et carreler, la dommage ouvrage me dit que si lea chappe n'est pas conforme elle ne pourra intervenir lors de la réception car le sinistre était déjà connu que devons nous faire.

Merci d'avance
Citer
Messages : Env. 20
De : Valencogne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
Cliquez ici pour accéder à la meilleure réponse
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...

Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
bonjour

et si tu faisais toi aussi venir un expert, qui pourrait confirmer ou infirmer ?
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 21 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

elle a quoi de non conforme cette chape ?

avez-vous prévenu le garant pour l'arrêt de chantier et le retard ?
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 20 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 20 message Valencogne (38)
Rebonjour

Constat de l'expert Monsieur Bruno R. : il y a une chape de polyuréthane d'une épaisseur de 4/5 cm à l'intérieur de laquelle il y a des fourreaux pour les fils électriques et des tuyaux en PER .
Au dessus de cette chape Monsieur B. à coulé une première chape d'enrobage des tuyaux de PER rouge de chauffage par géothermie de marque SOFATH, d'une épaisseur de 2/3 cm dosée à 350 kg de ciment avec adjuvant de marque LABO FLUIDE.
AVIS de l'expert Monsieur Bruno R. : cette ensemble est une chape traditionnelle conforme au DTU et aux règle de l'art par sa composition.
COMPLÉMENT DE RAPPORT de l'expert Monsieur Bruno R. : Je n'ai pas eu connaissance de la notice envoyée par la société SOFATH, mais je n'ai pas constaté d'éléments autre que ceux mentionnés dans mon rapport sur la non-conformité avec le DTU 65-14 mentionné dans la lettre.
Dans le cas présent il n'y a pas de dalle de désolidarisation.

Le DTU 65.14 P1 propose deux chape : chape liquide et chape de désolidarisation, j'ai ni l'une ni l'autre je me retrouve avec une chape traditionnelle et on me dis que c'est normal

L'expert est allé encore plus loin il ma demandé de payer et de me taire
Citer
Messages : Env. 20
De : Valencogne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ambre3109 a écrit:
AVIS de l'expert Monsieur Bruno R. : cette ensemble est une chape traditionnelle conforme au DTU et aux règle de l'art par sa composition.

règle de l'art par sa composition ok, faudrait aussi que ce soit "règles de l'art" pour la pose.

COMPLÉMENT DE RAPPORT de l'expert Monsieur Bruno R. : Je n'ai pas eu connaissance de la notice envoyée par la société SOFATH, mais je n'ai pas constaté d'éléments autre que ceux mentionnés dans mon rapport sur la non-conformité avec le DTU 65-14 mentionné dans la lettre.
Dans le cas présent il n'y a pas de dalle de désolidarisation.
Envoies copie à SOFATH et demandes leur pourquoi ce mr n'a pas reçu la notice.
ké dalle de désolidarisation ?

Le DTU 65.14 P1 propose deux chape : chape liquide et chape de désolidarisation, j'ai ni l'une ni l'autre je me retrouve avec une chape traditionnelle et on me dis que c'est normal

il doit y avoir confusion :
avec ou sans plancher chauffant on utilise soit une chape liquide (anhydrite) soit une chape traditionnelle (à base de ciment) dans laquelle on ajoute souvent un fluidifiant ou plastifiant pour qu'elle soit plus liquide et enrobe mieux les tuyaux de chauffage.

la différence entre les 2 chapes (anhydrite et tradi) la tradi a une reactivité un peu plus longue.

ces chapes sont désolidarisées des structures (murs portes et cie) par une bande posée en périphérie, souvent une bande de mousse de quelques mm d'épaisseur fixée contre les murs avant coulage.

L'expert est allé encore plus loin il ma demandé de payer et de me taire
tu peux quand même l'envoyer paître en lui disant que s'il était plus clair dans ses explications çà serait plus facile.
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 20 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 20 message Valencogne (38)
Page 26 paragraphe 6.5 du DTU 65.14 P1
6.5 Mise en œuvre de la couche désolidarisée (cas des planchers de type C) ou Voir Tableau 1 DTU)
La dalle supérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 45 mm.
La double couche de désolidarisation est mise en œuvre de la façon suivante :
— le film inférieur est déroulé sur l’ensemble de la surface de la couche d’enrobage,
— la couche supérieure (film ou non tissé) est déroulée sur le film inférieur à lés croisés ou pas, avec
recouvrement entre lés d’au moins 10 cm, ce film est remonté sur la bande périphérique.

inexistant sur ma chape
Citer
Messages : Env. 20
De : Valencogne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 20 message Valencogne (38)
J'ai suivie vos conseils je fais appel à un expert, voila le prix 1500 €uros à la louche j'aurai le devis exact demain
Citer
Messages : Env. 20
De : Valencogne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Vienne (38)
Bonjour,

Pour information, 2 expertises ont été effectuées par 2 experts différents. Ces 2 expertises sont en faveur de la Société MTV Construction et ne révèlent aucune malfaçon. Une 3ème expertise est en cours.
Citer
Messages : Env. 10
De : Vienne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
G a a écrit:Bonjour,

Pour information, 2 expertises ont été effectuées par 2 experts différents. Ces 2 expertises sont en faveur de la Société MTV Construction et ne révèlent aucune malfaçon. Une 3ème expertise est en cours.


Bonjour,

Par qui étaient mandatés ces deux experts? Ne prenez pas les gens pour des c.... SVP!
Si vous voulez payer, je peux vous trouver une flopée d'imcompét..., pardon, d'experts qui diront ce que vous voulez!
Prenez l'expertise d'ambre à votre charge avec l'expert de son choix et là, nous serons d'accord, on fait comme ça?

@+
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Citer
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 17 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 300 message Vinça (66)
+1
Citer
Messages : Env. 300
De : Vinça (66)
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Qui est Ga ???
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
Gapitaine flamme

http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com

en terre sainte !


Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Citer
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
Picto user Voir la fiche
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
ah moi j'aurais dit GArgamel
noStress17
Membre de l'AAMOI 3551
Citer
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Vienne (38)
Bonjour,

Le premier expert a été mandaté par le Constructeur.
Le deuxième expert a été mandaté par l'artisan concerné.
Attention aux propos diffamatoires sans connaissance des faits réels !
Citer
Messages : Env. 10
De : Vienne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tournesol a écrit:Qui est Ga ???


Pas de réponse ?
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
G a a écrit:Bonjour,

Le premier expert a été mandaté par le Constructeur.
Le deuxième expert a été mandaté par l'artisan concerné.
Attention aux propos diffamatoires sans connaissance des faits réels !


et donc vous êtes ?.......

Car en fait vous n'avez pas répondu à la question.....
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?

prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
Citer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Vienne (38)
Commerciale au sein de la Société
Citer
Messages : Env. 10
De : Vienne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
G a a écrit:Commerciale au sein de la Société


on s'en doutait un peu....

Je vous renvoie donc au post de Nateo :

nateo a écrit:

Bonjour,

Par qui étaient mandatés ces deux experts? Ne prenez pas les gens pour des c.... SVP!
Si vous voulez payer, je peux vous trouver une flopée d'imcompét..., pardon, d'experts qui diront ce que vous voulez!
Prenez l'expertise d'ambre à votre charge avec l'expert de son choix et là, nous serons d'accord, on fait comme ça?

@+


Je suis entièrement d'accord avec lui.....
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?

prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
Citer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
G a a écrit:Commerciale au sein de la Société


et si vous vous occupiez un peu de vos clients au lieu de naviguer sur le net pendant les heures de boulot ??
Citer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 300 message Vinça (66)
Très logique ouais, 1er expert du constructeur, 2ème expert de l'artisan.
C'est excellent j'adore ça moi!

+ 1 Avec Nateo et les autres!

Payez 1 expert qui sera choisi par le client et après on pourra discuter de propos diffamatoires ou non
Citer
Messages : Env. 300
De : Vinça (66)
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
G a a écrit:
Attention aux propos diffamatoires sans connaissance des faits réels !


La [i]diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale.[/i]

A qui ai-je porté atteinte?

Vous êtes commercial, pas juriste...
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Citer
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 17 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 20 message Valencogne (38)
Bonjour à tous

Je suis ravi de voir qu'un commercial de la société soit là! étonnant y a pas de commercial c'est une société familiale !!!!!!!!!!!

voila les dernière infos, une expertise judiciaire à été accordé avec une expert et le juge dis "les époux justifient d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise avant tout procès"

Je me suis retrouvé à déménager car préavis donnée! la location d'un garde meuble à été nécessaire, nous sommes les un sur les autre dans un T3, j'ai du faire une gym avec le transport de mon fils pour son école de mal voyant,et mes deux filles ne peuvent s'épanouir dans un espace aussi restreint, alors je peux vous assurer que pour le constructeur il va passer des moments plus que difficile, j'ai une tel haine que je ne les lâcherais pas, quand on joue avec le feu on se brûle.

Alors si effectivement vous êtes passez sur le site je vous déconseille à tous vous oubliez qu'une maison n'est pas une baguette de pain et que vous avez des obligation

Bonne journée
Citer
Messages : Env. 20
De : Valencogne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 300 message Vinça (66)
ambre3109 a écrit:
Je suis ravi de voir qu'un commercial de la société soit là! étonnant y a pas de commercial c'est une société familiale !!!!!!!!!!!


Et après Ga se permet de parler de diffamation
Citer
Messages : Env. 300
De : Vinça (66)
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 20 message Valencogne (38)
Voici se que note le juge sur les experts intervenu

Motifs de la décision

il résulte des pièces produites, et notamment du rapport C... du 02/06/2011 que l'état de la chape support n'est pas garantie et ne peut rester sans revêtement, M. R..... précisant dans son compte rendu de visite du 18/04/2011 que des joints de rupture sont à ajouter, Même si ces techniciens ont considéré que leur mandants respectifs (B.... et MTV) ont accompli des prestations correctes, leur rapport montrent que l'ouvrage litigieux n'est pas exempt de toutes critiques.

Arrêtez de jouer les victimes, il peut effectivement arriver des bémols sur un chantier, mais un bon constructeur et celui qui sait se remettre en question et réparer ses erreurs et non faire du chantage pour que le client valide une malfaçon!!!

Je souhaiterais avoir vos conseils (membre du forum) (GA s'abstenir Mad) l'expertise à lieu le 7 novembre 2011 le temps que l'expert épluche le dossier il à jusqu'au mois de mars 2012 pour rendre sont rapport définitif, si nous avons gagne cause, quel sont les différentes possibilité de fin un accord amiable ne m’intéresse plus.
Merci de vos réponse en privée afin que Ga ne fasse pas d’espionnage actif Wink
Citer
Messages : Env. 20
De : Valencogne (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Beaurepaire (38)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas souhaité prouver l'authenticité de ses propos.
Citer
Messages : Env. 10
De : Beaurepaire (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
si vous avez fais construire avec cette société il serat peut-être possible de voir des photos, un récit !!
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011

http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php

Citer
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 5000
De : Soppe Le Bas (68)
Ancienneté : + de 15 ans
Picto user Voir la fiche
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
johnbeaur a écrit:bonjour,

j'ai conseillé la société MTV construction à un couple d'amis qui m'ont informé des propos tenu sur la société, aussi je me permet d'intervenir car j'ai moi-même fait construire ma maison par leur soin il y a déjà 3 ans.
Je n'ai eu aucun soucis pendant et après la construction, de plus je tiens à préciser qu'il y a bel et bien une commerciale très compétente avec laquelle nous avons traité notre " baguette de pain " qui se trouve être la fille du responsable ( en effet comme vous le souligné la société est familiale). Je serais curieux de connaître le résultat de votre dernière expertise.




En plus d'un pseudo ringard, une histoire bateau du conseil d'ami du cousin de la nièce du voisin. Heureusement que le ridicule ne tue pas! Pitoyable...
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Citer
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 17 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Tullins (38)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas souhaité prouver l'authenticité de ses propos.
Citer
Messages : Env. 10
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
pepsjo a écrit:Bonjour,

Je viens de lire tous ce qui est dit sur la société mtv construction et je trouve ça dommage de casser l'image de marque d'une entreprise juste pour son égaux personnel.

Pour ma part j'ai fait construire avec mtv Construction il y a maintenant 6 ans et je renouvelle l'expérience actuellement;
Je confirme, que effectivement c'est bien une entreprise familiale comme il l'est cité précédemment ,et qu'il y a bien une commerciale et qui est bien la fille du responsable.
Pour moi, c'est une entreprise de qualité très compétente et sérieuse dans leur travail ainsi que dans leur service.
Je vous la conseille vivement, comme je l'ai conseillé à d'autres personnes ainsi qu'à ma famille et pour qui, ils ont été plus que satisfait.

Ne vous attarder pas sur une critique si vous chercher à faire construire avec eux.
Cette personne qui veut briser cette entreprise n'est intéressait que par les aspects négatifs, je suis curieuse des résultats de la nouvelle expertise !!!
Je vous conseille vivement cette société, et surtout regarder les points positifs et pas seulement le point négatif je dis bien le point, car dans tous
les avis sur mtv construction, il n'y en a juste une personne qui n'est pas satisfaite.


Bonjour,

Des photos de votre construction?

C'est votre 1er poste !!!

On attends tous les résultats des expertises!!!


cordialement

Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Citer
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 21 ans
Picto user Voir la fiche
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
pepsjo a écrit:Bonjour,

Je viens de lire tous ce qui est dit sur la société mtv construction et je trouve ça dommage de casser l'image de marque d'une entreprise juste pour son égaux personnel.

Pour ma part j'ai fait construire avec mtv Construction il y a maintenant 6 ans et je renouvelle l'expérience actuellement;
Je confirme, que effectivement c'est bien une entreprise familiale comme il l'est cité précédemment ,et qu'il y a bien une commerciale et qui est bien la fille du responsable.
Pour moi, c'est une entreprise de qualité très compétente et sérieuse dans leur travail ainsi que dans leur service.
Je vous la conseille vivement, comme je l'ai conseillé à d'autres personnes ainsi qu'à ma famille et pour qui, ils ont été plus que satisfait.

Ne vous attarder pas sur une critique si vous chercher à faire construire avec eux.
Cette personne qui veut briser cette entreprise n'est intéressait que par les aspects négatifs, je suis curieuse des résultats de la nouvelle expertise !!!
Je vous conseille vivement cette société, et surtout regarder les points positifs et pas seulement le point négatif je dis bien le point, car dans tous
les avis sur mtv construction, il n'y en a juste une personne qui n'est pas satisfaite.


Oh non...Maintenant c'est pepsjo...
Mes pronostiques pour les prochains créateurs de post (ceux qui ne posts qu'une fois et ici, c'est connu, le hasard fait bien les choses...) :

  • cocajo
  • ricainjo
  • jonisse
  • jonecanarie
  • jothecloporte
  • jolafouine
  • jodassin (paix à son âme)
J'en garde sous le coude, au cas où, contact par MP.

@+
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Citer
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 17 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 800 message Angers (49)
Niveau IP ça donne quoi les modos


Quelle pitié...
Citer
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 15 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 300 message Vinça (66)
hephte a écrit:Niveau IP ça donne quoi les modos


Quelle pitié...


+ 1!

Faut pas abuser là...
Citer
Messages : Env. 300
De : Vinça (66)
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 900 message Isere
Je viens de parcourir de forum, dur dur ..... de ne pas sourire en voyant les réactions des clients satisfaits ;)
Citer
Messages : Env. 900
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Saint Georges (38)
Nous avons réceptionne notre maison en juillet. Cette société est très professionnelle et l'équipe super sympa. Nous avons connu MTV construction grâce a Internet. Tout au long du processus de construction, l'équipe nous a donne des conseils et a effectue diverses réunions de chantiers pour faire des points intermédiaires. Ils se sont battus pour livrer notre maison le jour de mon anniversaire-une attention très gentille dans le monde actuel. Je trouve vraiment dommage que nous devons prouver les propos positifs écrits sur MTV. Nous manquons réellement de professionnels humains et qui ont a cœur de bien faire leur métier
Citer
Messages : Env. 10
De : Saint Georges (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
nateo a écrit:
Oh non...Maintenant c'est pepsjo...
Mes pronostiques pour les prochains créateurs de post (ceux qui ne posts qu'une fois et ici, c'est connu, le hasard fait bien les choses...) :

  • cocajo
  • ricainjo
  • jonisse
  • jonecanarie
  • jothecloporte
  • jolafouine
  • jodassin (paix à son âme)
J'en garde sous le coude, au cas où, contact par MP.

@+


Je te propose aussi :
Jobard
Joliarnaque
Joraibienaiméunemaisoncorrecte
Josevouprendrepourdesnazes
Joraisujoraipavenu ...

+ 1 pour le nettoyage des modos après vérification des IP. Parce que : Josuipaounecrétinefopacroire
Alterius non sit qui suus esse potest
Citer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Il n'y pas de rapport entre les différents intervenants
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Citer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Saint Georges (38)
Salut bilbocmoi,
Je vais poster quelques photos de ma maison! Ça te permettra d'éviter de perdre du temps avec tes messages.

La critique est facile!

Bonne soirée.
Citer
Messages : Env. 10
De : Saint Georges (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
frederic0738 a écrit:Salut bilbocmoi,
Je vais poster quelques photos de ma maison! Ça te permettra d'éviter de perdre du temps avec tes messages.

La critique est facile!

Bonne soirée.


Bonjour,

1) bilbocmoi critique si cela l’enchante.
2) Pas de lien "informatique" entre les intervenants. Je pense que le but du message de l'équipe modératrice va dans ce sens.
3) Ben justement, TROIS, c'est le nombre d'intervenants qui n'ont posté pour la première fois et qu'ici, statistiquement, c'est déjà pas mal je pense...

@+
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Citer
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 17 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Ma critique permet aux personnes qui n'ont pas l'habitude du fonctionnement des forums de ne pas accorder trop de crédit à des auteurs de messages uniques n'ayant aucune preuve de ce qu'ils avancent. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Question de principe.

Elle est aussi facile que de faire de la fausse publicité ou d'avoir des propos diffamatoires...

Maintenant, si tu veux nous faire un récit de ta construction étayé de jolies photos, je serais ravie d'y accorder plus de crédit.
Alterius non sit qui suus esse potest
Citer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Saint Georges (38)
Puisqu'il faut prouver que nous avons bien une maison lorsque l'on écrit sur ce forum, j'ai mis des photos de ma maison!
Je suis mort de rire!

Par contre, on te demande rien quand tu critique!!!
Citer
Messages : Env. 10
De : Saint Georges (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
T'as pas bien lu alors, car il est demandė des récits à ceux qui encensent et a ceux qui démontent

Au bout de quelques jours, si le récit n'arrive pas , alors le post est supprimé et l'auteur banni

Tu n'as peut etre pas eu le temps de les voir

Sinon, tu ce forum, tu es libre de venir et de partir si la méthode employée te parait trop contraignante Dry
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Citer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 21 ans
Picto user Voir la fiche
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
frederic0738 a écrit:Puisqu'il faut prouver que nous avons bien une maison lorsque l'on écrit sur ce forum, j'ai mis des photos de ma maison!
Je suis mort de rire!

Par contre, on te demande rien quand tu critique!!!


2 Photos sans récit, cela pourrait être la maison du voisin, pour moi, rien de probant...
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Citer
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 17 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 800 message Angers (49)
D'accord avec nateo rien de probant !
Si j'étais le constructeur je n'aurais pas de mal à faire les mêmes photos...
Citer
Messages : Env. 800
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 15 ans
Picto user Voir la fiche
 
Env. 10 message Saint Georges (38)
Citer
Messages : Env. 10
De : Saint Georges (38)
Ancienneté : + de 14 ans
Picto user Voir la fiche
En cache depuis le jeudi 01 janvier 2026 à 05h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
Votez !
0
Votez !

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
13
abonnés
surveillent ce sujet
S'abonner
Partagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette page
Partagez cette page

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir