[17] NatPasc Sweet Home

Notre commune n'étant pas reliée au tout à l'égoût, nous avons fait appel à un terrassier pour la réalisation de notre assainissement individuel ainsi que quelques travaux supplémentaires, à savoir :

- Raccordement Edf - Telecom - Eau
- Pose des gaines pour l'automatisme du portail, le visiophone, la gâche électrique du portillon et autres éclairages...
- Pose des regards avec drains des eaux pluviales
- Régalage des terres
- Fond de forme

Filtre à sable vertical non drainé de 25m²




Raccord des eaux usées à la fosse


Pour éviter tout risque d'humidité au niveau du vide-sanitaire, les drains protégés par un géotextile ont été placés dans le prolongement des gouttières, sur 5 mètres de longueur. La maison en comporte 8 au total.


Le reliquat de terre de l'assainissement a été aussitôt étalé. Le plus gros du régalage sera fait lorsque les terres auront séché.


Un fond de forme en silex 0/30 avec pose d'un geotextile a été réalisé sur 116m².


Il est prévu à ce que plus tard nous fassions passer le tuyau pvc blanc (colonne de ventilation de l'assainissement) que l'on aperçoit sur le pignon, sous un double carport.
Ce sera quand même plus esthétique...!





Et pour finir, voici l'idée retenue qui habillera l'allée du garage. Celle-ci devrait être composée de dalles béton gris clair 60x60 et de dalles d'ardoise 30x60. A ce jour, reste encore à définir le choix du gravier, notamment sa granulométrie et sa couleur. Seule certitude, il ne sera pas blanc.


Bon pas de panique... on a encore du temps devant nous !

Chassé-croisé entre le plombier venu installer la Pac, les peintres et les maçons occupés sur la clôture de façade.

Suite au prochain épisode !

Ce n'est pas sans mal que la Pac est ENFIN installée !

Nous souhaitions la mise en chauffe de notre plancher chauffant comme cela se fait d'ordinaire, 7-8 jours après le coulage de la chape.

Seulement voilà... ce serait une mise en oeuvre qu'Igc La Rochelle n'a pas l'habitude de pratiquer puisque elle n'a tout bonnement pas été planifiée ! Allez... qu'à cela ne tienne, nous avons la chance d'avoir cette fois-ci un Cdt de travaux digne de ce nom et qui a fait en sorte à rendre "la chose possible" !


Malgré sa bonne volonté la mise en route de la Pac ne se fera que demain, soit 20 jours après...

Forcément, il lui a fallu organiser le coulage de la dalle qui allait recevoir la Pac mais aussi l'intervention du plombier qui allait l'installer, sans parler de la société qui sera en charge de la mise en route.

Comme on ne remplace jamais une équipe gagnante, et bien c'est la même entreprise que celle qui a construit la maison, qui a été en charge de nous couler la dalle de la Pac. Autant dire que c'était sport pour notre Cdt de travaux qui c'est retrouvé à devoir leur courrir derrière puisque elle n'était toujours pas coulée la veille de la pose de la Pac !

Et pour courounner le tout, le plombier n'a tout simplement pas pu passer le tuyau frigorigène par le vide-sanitaire comme c'était prévu à la base mais a été dans l'obligation de le faire passer dans les combles du cellier pour le faire repartir sous le plafond du galta du garage pour déboucher au final en sorti de mur à l'arrière de la Pac !

Et à qui la faute ? A nos très chers maçons qui ont monté au printemps dernier le vide-sanitaire et qui ont eu l'intelligence de placer un coude à 90° !!!

Bilan de l'opération : Un superbe trou dans le mur pour nous (de toute façon pas d'autre alternative). Allez... on va relativiser de suite, en se disant que de toute façon nous cacherons la
Pac et qui de plus est, elle sera sous le carport, donc bon !....

Et, un p'tit billet de 500 pour Igc !

Et dire que nous n'en avons toujours pas fini avec cette entreprise !
Et oui rappelez-vous, notre toiture posée au mois de septembre.................... elle n'est toujours pas fini !

Citation:

Magnifique , j'adore !!!

Vraiment pas top ces artisans !! Des bras cassés .

mistycat68 a écrit:

Citation:

Magnifique , j'adore !!!

Merci !

Bonjour,

sincèrement vous êtes courageux... cette belle maison en cache du temps et des surprises pas très sympa, mais chaque fois que vous postez des photos je trouve que c'est bien mené et chouette ! (bon, pour le trou dans le mur, effectivement... que dire à part GRRRRRRR).
Je ne savais pas que la mise en route de la PAC se faisait dans ce délais. En tout cas merci pour ces infos, j'ai une liste pleine de questions à poser vendredi, lors du lancement de chantier
Autre point qui nous a interpelé : c'est effectivement beaucoup plus malin de faire poser un géotextile avant la pose du fond de forme ! tout ça est bien noté...

Enfin, très sympa cette idée pour votre allée, elle reprend les décrochés de vote architecture. Du coup, vous allez partir sur des essences particulières pour le végétal ?

LeBeauProjet a écrit:

Bonjour,

sincèrement vous êtes courageux... cette belle maison en cache du temps et des surprises pas très sympa, mais chaque fois que vous postez des photos je trouve que c'est bien mené et chouette ! (bon, pour le trou dans le mur, effectivement... que dire à part GRRRRRRR).
Je ne savais pas que la mise en route de la PAC se faisait dans ce délais. En tout cas merci pour ces infos, j'ai une liste pleine de questions à poser vendredi, lors du lancement de chantier
Autre point qui nous a interpelé : c'est effectivement beaucoup plus malin de faire poser un géotextile avant la pose du fond de forme ! tout ça est bien noté...

Enfin, très sympa cette idée pour votre allée, elle reprend les décrochés de vote architecture. Du coup, vous allez partir sur des essences particulières pour le végétal ?

Re-bonjour,

Merci ! Nous essayons de faire de notre mieux, cela occupera probablement nos longues soirées hivernales au coin du feu ou à l'ombre d'un cocotier, lors de nos vieux jours !

Édit : Je ne savais pas que la mise en route de la PAC se faisait dans ce délais. En tous cas merci pour ces infos,
De rien, c'est avec plaisir si cela peut vous aider !

Voici un lien qui vous donnera un complément d'information.
http://www.lafarge-france.fr/test/Agilia-Sols-A-Application-sur-plancher-chauffant-eau.pdf

Fascinés tous les deux par le Japon et sa culture, mais aussi en émerveillement devant la beauté de leurs jardins, c'est naturellement que nous avons eu l'idée de nous en inspirer.
Comme dit lors d'un post précédent, celui-ci trouvera sa place sur la totalité de l'avant de la maison.

Il sera essentiellement composé :

De buis,
Divers petits conifères dont certains rampants,
Deux trois érables du japon de variété différentes (Acer Palmatum) garder sous forme de bonzaï, hauteur Max 1,50m,
Diverses variétés de bambous,
Probablement quelques pieds d'azalées et ou de pivoine pour y apporter un minimum de couleur,
De la mousse puisque que le gazon est inexistant dans les jardins japonais traditionnels,
Un cerisier du japon,
Un pin, celui-ci sera parasol en hommage à notre région d'adoption,
De la glycine,
Mais aussi dans l'idéal trois voir quatre Niwaki (arbre de jardin) "Niwa" signifiant jardin et "qui" arbre.

Pour ces derniers autant dire que l'acquisition se fera sur quelques années, ils coûtent une p'tite fortune !


Nous tacherons de commencer avec un sujet, ce qui sera déjà pas mal !...

Voilà pour ce qui est des grandes lignes. Dès que nous aurons posés nos valises et que nous en saurons davantage sur la réalisation de notre jardin japonais, nous posterons un croquis.

Retour sur la mise en route de la Pac...
Celle-ci aurait dû être mise en route mardi dernier. Eh oui, vous avez bien lu, "aurait" !!!

La société Savelys de La Rochelle n'a pas pu procéder à sa mise en route car les références des tuyaux frigorigènes ont changées.
Par conséquent ils ne correspondent plus, et ne peuvent à ce titre être raccordés !

La mise en chauffe du plancher ne sera donc pas faite, Savelys ne revenant pas avant le 4 avril.

Allez on est plus à ça près, hein.... !??!

Citation:

Wahouuu quel arbre atypique j'adore !! Je ne connaissais pas du tout , mais alors il est vraiment très très joli !!!

Ils s'exagèrent pour ce qui est de la mise en chauffe du plancher! !
Ceci car " les références des tuyaux on changés".. non mais la blague !!!! Je dirais "gros manque de professionnalisme"!!! A la limite de l'admissible tout ça !! Allez courage courage la fin n'est plus très loin !

Superbe projet, je suis !

mistycat68 a écrit:

Citation:

Wahouuu quel arbre atypique j'adore !! Je ne connaissais pas du tout , mais alors il est vraiment très très joli !!!

Plusieurs variétés comme le pin, le taxus, le juniperus, même l'olivier et bien d'autres, se prêtent à ce genre de taille (appelé taille en forme de nuage) et en fond des arbres uniques et de toute beauté.Ci-dessous un avant et après deux tailles sur Juniperus en nuage




P'tit bonus pour le plaisir... et parce que c'est plus fort que moi !




Edit : Allez courage courage la fin n'est plus très loin !
Merci, on tente de relativiser au maximum et gardons le moral au beau fixe malgré tout, fort heureusement la construction touche à sa fin !

Mime31 a écrit:

Superbe projet, je suis !

Merci et Bienvenue Mime31 !

Et ouii le plus important est de garder le moral au beau fixe en toute circonstance!! De savoir également que bientôt vous serez installé dans votre nouvelle demeure malgré quelques aléa ...certe ..vraiment pas top de la construction ! A très vite est au plaisir d avoir de superbe photo de la maison !

Citation:

Rolalalaaa c'est vraiment très beau !! Je suis fan également. .

S'il y a bien un poste que nous refusions d'entreprendre, c'est celui de la préparation et les peintures des plafonds... Au secours !!!

Pour le coup nous avions demandé à ce que la totalité des murs et plafonds soient poncés, une couche d'impression pour recouvrir tout ça, et une de finition sur les plafonds. Globalement c'est pas trop mal, nous en sommes assez satisfaits.

Car voilà, moi et mon œil de lynx avons remarqué qu'une bande placo (la seule qui a été reprise) était perceptible selon la luminosité et la façon où l'on se place dans la pièce de vie. Rien de bien flagrant, mais bon...... Ayant un côté perfectionniste, forcément je l'ai vu...

Le peintre est donc repassé voir ça, il ne trouve pas grand chose à dire, et pour lui il serait difficile d'avoir mieux. Soit !

Allez... comme me le dit ma moitié, il n'y a que mon œil affûté qui puisse voir se genre de chose, je vais donc arrêter de à ce sujet, d'autant que cela nous ferait encore perdre du temps, et qu'à ce rythme là nous atteindrons la période contractuelle qui s'avère être mi-août !

Encore un récit qui plaide pour le fait de ne pas signer avec IGC. Nous sommes en train de choisir notre constructeur et IGC, que nous avions consulté, a été écarté dés le départ; d'une part par le manque de sérieux et d'autre part compte tenu des tarifs bien au dessus des concurrents et pas du tout justifiés. Un beau site internet et un showroom ne font pas une belle maison !

Bonjour,
c'est vous qui avez mis les regards beton sous les gouttieres ? ou le constructeur?

Très peu de personnes peuvent dire que leurs constructions se soient déroulées sans l'ombre d'un souci, aussi minime soit-il, qu'elles soient passées par des constructeurs, MO ou architectes.
Ce qui selon nous caractérise un constructeur d'un bon constructeur, c'est la façon dont il assumera et réglera les problèmes rencontrés.

L'on parle beaucoup du choix du constructeur mais que très peu des conducteurs de travaux. Il faut garder à l'esprit que la personne la plus importante une fois le contrat signé et celle à qui l'on se réfère, n'est autre que le Conducteur de Travaux !
Son choix d'artisans pour la dite construction est capitale et son implication déterminante pour le bon fonctionnement d'un chantier.

Il est vrai qu' Igc ne fait pas parti des constructeurs les moins chers, cependant nous n'avons a rien à redire, aussi bien sur la qualité des matériaux employés que sur leur mode constructif.
Nous concernant, Igc a su être à l'écoute et a pris aussitôt ses dispositions afin de résoudre au plus vite les problèmes liés au Cdt. Il est évident que si nous avions pu avoir le bon Cdt de travaux dès le départ, nous en serions pas là aujourd'hui !...

Quoiqu'il en soit, un bilan récapitulatif et notre ressenti sur le déroulement de notre construction seront postés à l'issue de notre emménagement !

cabu a écrit:

Encore un récit qui plaide pour le fait de ne pas signer avec IGC. Nous sommes en train de choisir notre constructeur et IGC, que nous avions consulté, a été écarté dés le départ; d'une part par le manque de sérieux et d'autre part compte tenu des tarifs bien au dessus des concurrents et pas du tout justifiés. Un beau site internet et un showroom ne font pas une belle maison !

Bonsoir,

Ni l'un ni l'autre, mais le terrassier !

https://www.forumconstruire.com/recits/recit-21046_start-45.php

coco58mike85 a écrit:

Bonjour,
c'est vous qui avez mis les regards beton sous les gouttieres ? ou le constructeur?

Ha ok . Merci. Car en fait j'avais demandé justement il y a pas longtemps sur le forum si il etait préférable de décoller les regards de la maison et on m'avait dit oui. Et en regardant sur les photos du forum VRD j'ai vu que le votre etait collé c'est pour ça je demandait... et j'ai devant chez vous par terre c'est super super jolie !!!

coco58mike85 a écrit:

Ha ok . Merci. Car en fait j'avais demandé justement il y a pas longtemps sur le forum si il etait préférable de décoller les regards de la maison et on m'avait dit oui. Et en regardant sur les photos du forum VRD j'ai vu que le votre etait collé c'est pour ça je demandait... et j'ai devant chez vous par terre c'est super super jolie !!!

Les regards sont effectivement collés à la maison, par contre l'évacuation des eaux de pluies est réalisé par les drains sur une distances de 5 mètres. Du coup, aucun écoulement au pied de la maison et par conséquent dans le vide-sanitaire.





Sans drain, il est effectivement conseillé d'éviter les accumulations des eaux de pluie au pied du VS, en écartant les regards.

Ah, et j'ai oublié de préciser que le 1er mètre de tuyau PVC est non drainant !

... quelques carreaux et deux carreleurs,

Hier lundi 8h30, rendez-vous sur le chantier avec le Cdt pour finaliser une dernière foi la pose des faïences en compagnie du carreleur.

Au programme du jour était prévu :

- Ponçage de la chape
- Début de la pose du carrelage de la pièce de vie
　
Il a été convenu qu'ils posent le carrelage de la pièce de vie, celui du bureau et du cellier. Mais aussi, la réalisation de deux douches à l'italienne ainsi que les faïences des deux salles de bains.
Selon le chef d'équipe, ils en auront pour deux semaines, voir un tout petit plus, les faïences allant leurs prendre du temps. D'autre-part si cela est possible, nous allons rajouter un peu de travail supplémentaire, avec la pose des faïences des toilettes de l'entrée !

Bonsoir,

Mi-mars le plombier passait pour nous fixer les bâtis des toilettes suspendus et nous poser la baignoire d'angle.



Le plaquiste quand à lui, est revenu rhabiller les bâtis des toilettes il y a 10 jours.





En cette même période, se montait également notre clôture de façade !

....... une grande histoire d'amour,


Hormis le joint de dilatation de la pièce de vie et les joints périphériques du bureau, la pose du carrelage des sols est finie. Il n'y a que la plinthe destinée à recevoir le ramasse-miette de l'aspiration centralisée, qui devra être reprise. L'électricien souhaite pouvoir visser le ramasse-miette dans le carrelage et non pas dans le "colmatage de joint".

Les faïences de la salle d'eau de la chambre d'amis sont sur le point d'être achevées elles aussi, sauf que...... le chantier à été mis en "Stand-by" mardi soir. Pourquoi ?
Je m'explique :
En nous rendant sur le chantier le lendemain du début de la pose, le carreleur nous fait savoir qu'après avoir fait le point sur les carreaux et faïences à poser, il s'est rendu compte qu'il manquait le décor (soit 4 grands carreaux de 32 X 97 ) ainsi que les 3/4 des galets sciés de notre salle de bain. Oh oh !

Mais ce n'est pas tout ! En faisant un p'tit balayage visuel de l'ensemble des carreaux, oh surprise que vois-je ? Une pile de quelques cartons d'une faïence que nous n'avons pas choisi !

Sur ce nous appelons le Cdt de travaux, qui nous dit avoir fait le nécessaire auprès de Beychac et que la commande arrivera du coup dans 3 semaines. Ok. Et pour ce qui est de l'erreur de commande des faïences, que fait-on ? Ben.... vous prenez un des carreaux avec vous et vous traitez ça directement avec Décocéram (enseigne chez qui nous avons pris la totalité du carrelage et des faïences et qui se trouve être également partenaire d'Igc).

J'appelle Décocéram afin de savoir ce qui s'est produit et après quelques recherches, la vendeuse m'avoue s'être effectivement trompée de référence lorsqu'elle a transmis nos choix à Beychac.

Bon on est plus à ça près... de toute façon nous manque ce fichu décor et les galets, reste plus qu'à rectifier tout ça et attendre 3 semaines de plus !
　
Seulement voilà, la p'tite histoire ne s'arrête pas là ! Vendredi dernier, Décoceram nous apprend que notre décor de 4 grands carreaux, n'arrivera pas dans 3 semaines mais qu'il sera prêt dans 6 semaines et que leur agence ne le recevra pas avant début juin !!!



Hurlement primaire .............. Je retrouve mon calme et demande des explications, sachant que nos choix sont arrêtés depuis le 02 février 2013 !


Je ne rentrerais pas dans les détails mais pour faire simple, c'est une erreur qui aurait pu être évitée pour le décor si Beychac avait tenu compte de l'avertissement de décocéram tant qu'au fait que le décor n'apparaissait pas sur le bon de commande. Ces derniers auraient insisté à plusieurs reprises mais sont restés sans réponses.
Et les galets sciés dans tout ça ?
Il a parût vraiment bizarre mais alors "vraiment" à la personne en charge des commandes à Beychac, de voir des clients avec le souhait de vouloir une partie du sol de leur salle de bain en galets sciés !!!!
Et comme c'était "mais vraiment bizarre" ,et bien elle a jugé bon de ne pas passer commande, persuadée qu'il s'agissait là d'une erreur

Bah oui va....c'est bien plus rapide de ne pas en tenir compte et penser à une erreur, plutôt que de perdre du temps à se renseigner, ben voyons !!!
　
Bref pour conclure, on peut dire que Beychac à de réels soucis avec nos commandes :
　
- Nous manque toujours et encore les tuiles à douilles et les tuiles de rives (allez pas d'inquiètude, cela ne fait que 7 mois que ça dure) !
- Grosse prise de tête entre Décocéram et Igc pour la commande des bâtis des toilettes. Résultat des courses, un gros retard là aussi, du coup nos bâtis ne sont pas pris dans la chape ! Géniiiial, c'est justement ce qu'on voulait !
- Les tuyaux frigorigène servant au raccordement de la Pac ne correspondent plus, les références ayant changées (il a une fois de plus fallu annuler la mise en route du plancher chauffant. Ah ben mince alors !)
- Mise en place de l'aspiration centralisée. Tiens, ce n'est pas le modèle C Booster de chez Aldès mais le C Cleaner ? Et ça continue, va falloir refaire une commande.....
- Et maintenant un ******** sans pareil sur le carrelage des salles de bains !
D'un côté nous nous retrouvons avec une commande passée même pas de moitié pour notre salle de bain, et de l'autre, avec près du double de faïence qu'il ne faut pour celle de la chambre d'amis !
Qu'est-ce qui nous échappe ?
　
Personne n'est à l'abri d'une erreur et celle-ci est humaine, donc bon....... une fois sa passe, deux fois........ on commence par s'interroger, trois fois....... va falloir songer à prendre son boulot au sérieux....... et au-delà c'est gros pétages de plombs !!!!!!!!


　
　
Vivement qu'on en finisse, on va finir !!!!!!

Bonsoir,
C'est ton pseudo qui a attiré mon attention... je suppose que c'est Pascal et Nathalie?
Si c'est le cas nous aussi.
Je viens de parcourir rapidement ton récit, que de soucis, moi j'ai pris la décision de faire la maitrise d'oeuvre de notre maison, j'ai consulté et retenu l'ensemble des entreprises et c'est moi qui les pilote.
J'avoue que pour l'instant je n'ai pas de regrêts, c'est mon métier dans le domaine des ouvrages d'art, mais avec de l'énergie de la patience et de l'envie, je ne regrette rien.
Et puis en cas de soucis, je vais savoir à qui m'en prendre!!!
J'aime beaucoup le ton de ton récit.
Bon courage pour la suite, vous en voyez le bout

C'est magique !!!!
Entre l'approximatif de la gestion des délais et la personne qui passe ses commandes (ou pas) en fonction de ses impressions...

Aïe, que dire, je comprends votre colère. De semaines en semaines, que de temps perdu. Ces problèmes plus d'un an après le passage de commande. Comme quoi, on est à l'abri de rien.
Comme vous dites :

Citation:

..... va falloir songer à prendre son boulot au sérieux.......

Aller, courage, chaque point réglé sera une nouvelle petite victoire. Et bientôt : jardinage !

Bonjour et merci pour vos encouragements à tous les deux.

@ Robinwood : Ta supposition est la bonne, c'est bien Pascal & Nathalie !
Nous ne pouvons qu'approuver et féliciter ton choix, et si c'était à refaire, c'est exactement la direction que nous prendrions ! Comme tu le dis, en cas de soucis on saurait à qui s'en prendre...

@ LebeauProjet : A défaut de pouvoir planter notre haie de clôture, nous nous sommes attaqués aux semis de nos tomates ! Tomate Cerise et Coeur de Boeuf seront les 1er élus de notre carré potager !

L'heure des finitions a sonné...


Plusieurs corps de métier présents sur le chantier ces deux dernières semaines :

Plombier :
Installation du chauffe-eau thermodynamique + mise en place des différents raccords sur les gaines PER.

Et enfin de l'eau , à moins d'un mois de la réception, avec l'installation des deux robinets extérieurs, Il était grand temps !.....

　
Electricien :
Règlages des volets électriques et autres...
Nous ne comptons plus ses interventions puisqu'il habite le village voisin, et par conséquent passe sur le chantier pour y bricoler quelques heures par-ci par-là.

　
Menuisier :
Qui n'est autre que notre plaquiste avec à sa charge la pose de nos portes intérieures ainsi que nos portes de placards (Portes intérieures posées)

　
Enduiseur :
Il y aurait eu un problème au niveau des gachées qui a eu pour conséquence de laisser de vilaines traces sur la partie auvergne des enduits.
C'est donc la totalité des enduits gris auvergne qui a dû être refaite, ainsi que la façade sud du pignon qui a dû être reprise dans son intégralité. (Briques visibles après chaque pluie)
　

Malheureusement nous n'avons je crois pas la même définition du mot "finition" que certains de nos artisans, c'est pourquoi notre prochain article parlera de ces fameuses "finitions"......

Qui dit finition, dit.......pré-réception pour bientôt, suivie ---------> de la réception ! Ouuuuuf on y arrive !!!!!!

Effectivement, notre Cdt de travaux nous a fait savoir que la pré-réception sera faite se mercredi 30 avril à 8h30 pour une réception prévue le mercredi 7 mai.

Ok génial, mais par-contre qu'en est-il de notre toiture dans tout ça ? Bah..... ce n'est pas que..... mais bon......reste quand même à fixer convenablement les tuiles de faitâge, manque encore et toujours 2 tuiles de rives, l'ensemble des tuiles à douilles, la sortie de la Vmc à devoir changer (sortie couleur brique sur une toiture noire, c'est pas ce qu'on fait de mieux) remettre pas mal de tuiles à leurs places à hauteur d'une des noues) et remplacer quelques tuiles (cassées) qui ont été collées au joint Sika !
Réponse du Cdt : Là, je suis vraiment embêté et croyez-moi je ris jaune, car Mr C...... a enfin daigner me prendre en ligne mais pour me dire qu'il lui sera actuellement impossible d'intervenir sur votre toiture puisqu'il est en vacances à Marrakech !......

Allez pas d'inquiétude, il devrait être sur le toit le 5 mai !
　
A part ça quoi d'autre.....

Livraison de la cuisine vendredi 18 avril. Les cuisinistes ont commencé le lendemain du lundi de Pâques, pour finir en grande partie vendredi dernier. Ils reviendront le 12 mai pour les branchements des plaques, du Teppan, des hottes, de l'évier et ses accessoires. Dans l'immédiat, seuls les 2 fours et le lave-vaisselle sont opérationnels. Le 9 mai, ce sera au tour des marbriers de venir poser les granits, en espérant que tout soit ok. Ceci étant tout devrait bien se dérouler, puisque la prise des gabarits a été faite jeudi dernier et qu'il nous aura fallu bien 3 heures pour tout caler !
　
Ah oui, j'oubliais..... la mise en route de la Pac a enfin pû se faire, le 24 de ce mois-ci. Hallelujah !!!!
　
Intervenants de la semaine :

- Carreleur
- Plombier
- Peintre
- Menuisier

Un p'tit retour en arrière sera bien évidemment fait pour ce qui relève du choix de la cuisine, mais aussi, notre intervention sur le chantier en matière de bricolage...

Bonjour, il me tardait d'avoir quelques news de votre chantier, et je vois en effet que vous avez dû être bien occupés avec ce feu d'artifices de points à régler !
Je n'en reviens pas de voir les efforts qu'il faut fournir pour obtenir, j'ai envie de dire, simplement ce que vous avez acheté. Le point des finitions m'inquiète sur notre chantier aussi, j'espère que nous n'aurons à courir après des tuiles de rive ou des carreaux de faïence...

Pour ce qui concerne l'enduit foncé (briques visibles sur le pignon en temps de pluie), comment le problème s'explique-t-il ? est-ce lié justement à la teinte soutenue ?

Aller, l'échéance approche, courage ! Et je vous le redis, vous avez une très belle maison !

Bonjour,

Je viens de lire le long périple de votre construction et je souhaiterais savoir si au final vous êtes satisfait car je viens de signer avec IGC il y a un peu plus de 2 semaines et je dois reconnaître que cela m'inquiète un peu !

...voilà maintenant déjà un an que nous avons réceptionné la maison et autant de temps que nous avons intégré les lieux.
Happy Birthday Nous !



Bonjour à tous,

C'est à cette occasion que nous avons décidé de revenir parmi vous, en nous excusant de vous avoir abandonné aussi longtemps.
Nous aurions bien entendu aimé qu'il en soit autrement, mais un recul avec le monde de la construction et tout ce qui tournait autour, c'est avéré nécessaire !

Quelques explications sur ce qu'il s'est passé depuis notre dernier message.

Comme dit sur notre dernier post, la pré-réception en vue d'une réception le 7 Mai 2014 a bien eu lieu le 30 Avril 2014 en compagnie de notre Cdt. Elle a duré près de 3h00 et a bien failli tourner au vinaigre.

Tout c'était très bien passé, jusqu'au moment où je lui ai dis que je n'accepterais pas le plafond de la pièce de vie et que ce dernier devait être totalement repris. Entre cette horrible bande de placo mal reprise et les différentes tâches qui ont fait leurs appartions après séchage complet, ce n'était juste pas acceptable !
A ces seuls mots, il s'est mis en colère et a décrété qu'à ce compte là il n'y aurait pas de réception le 7 Mai.
En clair, du chantage !
Il était bien loin de se douter que cela allait agacer mon mari au plus haut point, qui n'a pas hésité à lui répondre que si c'était réellement son choix d'annuler la réception, et bien nous en resterions là, et que c'est devant le tribunal que nous nous reverrions. La coupe venait de déborder !
Tout juste le temps pour nous de ramasser nos affaires, de récupérer les clefs de la voiture, qu'il est revenu vers nous en s'excusant de s'être emporté et nous dire qu'il ferait le nécessaire pour que notre plafond soit repris, car effectivement, il en avait grand besoin !

Chouette spectacle pour les artisans présents...

La liste des travaux restants à faire était longue, mais cela, nous le savions aussi bien lui que nous.
Tant qu'au fait qu'ils puissent être finis pour la réception, soit une semaine plus tard, fallait pas rêver, c'était impossible !

Nous voilà au 7 Mai, jour de la réception.

La maison grouille d'artisans, il est 8h30. La remise des clefs doit se faire pour 10h00, ce qui nous laisse le temps de faire le point de ce qui a été fait par les artisans durant la semaine. Comme nous nous en doutions, il restait beaucoup à faire, mais cela ne nous empêchait pas de l'habiter.

9h45, arrivée de notre Cdt de travaux, Mr B.... Sommes tous les deux déçus de voir qu'il était seul. Nous aurions vraiment aimé voir Mr B....qui en plus d'être le responsable de l'agence de La Rochelle, était également le commercial chargé de notre dossier après le départ du commercial avec qui nous avions monté notre projet.

Bref.... au final, rien d'étonnant !

La réception s'est faite sans aucune surprise, et s'est bien passée.
La liste des tavaux restant à faire est toutefois assez importante.

- Commande générale de centralisation des volets roulant à verifier. (3-4 volets ne se fermaient pas entièrement et ou peinaient à se fermer)
- Fourniture et pose de deux placards (chambre d'amis et entrée)
- 2 abattants de toilettes manquants, resserrer les fixations des toilettes de la chambre d'amis
- Faïences de la chambre parentale à finir, dont celles avec le décor (en attente de la commande du décor)
- Finir les joints des deux salles de bains
- Peindre la totalité de la casquette du péron ainsi que ses trois poteaux
- Alimentation de la Tydom 4000 à fournir
- Procéder au changement de certaines tuiles qui avaient été cassées lors de la pose, et quelques autres travaux à devoir faire ou reprendre sur la toiture
- Repeindre l'ensemble des enduits Auvergne (couleur foncée) donnant sur l'avant de la maison
- L'ensemble des caches-prises doubles et triples à fournir.

Levée des réserves prévues pour le 30 Juin 2014.

Au vu des travaux restant à effectuer, la façon et sans même parler de la lenteur à laquelle Igc travail, nous savions par avance, qu'il était là aussi, illusoire d'espérer une levée des réserves pour fin juin.
Pour finir, ce n'est pas moins de 7 mois plus tard, soit le 27 Janvier de cette année, que nous avons enfin été en mesure de levée les réserves !

Et encore.... cela s'est fait uniquement parce que nous avions un tel ras le bol de leur cirque, que nous avons exigé un avenant concernant le placard de l'entrée qui visiblement leur posait énormément de soucis !
Comme disait "l'autre", on n'est jamais mieux servi que par soi-même..... la solution concernant ce placard, nous la trouverons par nous-mêmes !

Voilà.... qu'elle roman ! Au risque de devenir soporifique, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui !

Pour l'heure, je vais finir de boucler nos bagages, puisque nous partons pour quelques jours nous ressourcer en Alsace ! Yessssss !!!!!!

Merci de vous être abonné à mon récit ^^
Je vais lire rapidement le votre, les photos donnent très envie

C'est gentil, merci Eve ! 😉
Waouh.... Je m'aperçois en postant ce message que cela fait plus d'un an que nous n'avons pas donné suite au récit ! 😱
Va falloir sérieusement songer à y remédier !!! 🤔

Bonjour, quelle aventure ! Qui me rappelle la notre en 2005 avec igc, en vous lisant je vois que ça n'a pas changé. Notre chance avoir un ami expert judiciaire dans le bâtiment qui leur a fait reprendre tout un tas de choses. Chaînage coupé, charpente, poutre apparente, carrelage etc etc. Ça a dû leur coûter cher d'avoir un conducteur incompétent qui ne suivait rien et avait embauché des artisans incompétents. Pour vous donnez une idée, igc avait mandaté un expert a eux, qui a confirmé toutes les malfaçons. En vous lisant je me replongeais quelques années en arrière ! Plus jamais igc. De la commerciale Mme V. en passant par le conducteur de travaux M.B.(j'espère que ce n'était pas le même)et les artisans, nous avons été vaccinés. Aujourd'hui nous partons sur un nouveau projet,mais pas avec eux. J'espère que tout va bien pour vous maintenant.