Chauffage géothermie sofath cherchons installateur

Dans mon cas, j'ai encore les capteurs extérieurs qui sont emballés!
(heureusement, un problème de coordination de chantier à l'époque de la pose prévue!)

Mais que puis-je en faire?? Je suis prêt à l'échanger contre mon accompte mais je n'y crois plus car tout le monde fait bizarrement le mort... ;)

Est-ce que ce genre de matériel peut se vendre? Si oui, à qui?

Merci pour vos idées!

a+
Mathieu

abraz a écrit:

Bonjour à tous,

Je constate avec dégoût que je ne suis pas la seule victime de cette *********… nationale !!

Pour ma part, j'ai signé avec NES DISTRIBUTION (installateur SOFATH 37) pour de la géothermie + plancher chauffant en décembre.
Je suis adhérent de l'association "castors" pour ceux qui connaissent, et donc NES DISTRIBUTION facture aux CASTORS qui me facture ensuite (…bref…).

Je verse un premier acompte (6000 euros environ) et on définit les plannings ensemble pour une intervention fin mars.
2 jours avant le début de l'installation, le commercial m'appelle pour me faire part d'un retard de 2 à 3 semaines car des soucis de livraison de matériel avec la maison mère…
Assez mécontent … je me dis quand même que ça reste gérable… donc "no panic" !

15 jours plus tard, j'apprend par les "castors" qu'il y a dépôt de bilan / redressement judiciaire de la société NES.
Il s'est bien foutu de moi ce commercial !!! Evidemment… plus aucun numéro de joignable !!…

Je n'ai aucun papier, rien du tout m'informant de la situation…
Que dois-je faire concrètement ?

Merci pour vos infos, car je suis complètement paumé et vraiment miné

Abraz

Si la société est en liquidation judiciaire, tu peux considérer tes 6000€ comme perdus ...
C'est dégueulasse, mais malheureusement c'est la triste réalité...

Bon courrage!

a+
Mathieu

J'ai parlé avec mon avocat qui a bien dit que nos accomptes seront surement perdus. La seule chose qui peut faire bouger, c'est de faire une plainte collective contre Sofath. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs régions touchées. Moi, il faut que je contacte le parquet de Rouen. Si plusieurs personnes font cette plainte, la justice peut se retourner contre Sofath car il est étonnant que plusieurs concessionnaires se "plantent" en même temps

c'est décidé… je déprime !

ça ne sert à rien de déprimer: il faut qu'on se soutienne!!! Et puis il faut avancer! Regarde pour d'autres devis (peut-être pas de la géothermie...). C'est comme ça qu'on a pu se retourner sans trop de casse...(4500 euros d'acompte)


Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impresion que tout le réseau SOFATH se plante et c'est pour qd la maison mère???

bonjour a tous
j'ai appeler sofath france hier, et ils sont mon dossier déja(bonne nouvelle depuis le temps), ils m'ont dit que le dirigeant de sofath france monter dans l'est ce jour afin de finaliser les derniers détails avec l'adjudicataire de strasbourg.
ce monsieur m'a dit que d'ici fin de semaine un technitien sofath ou alors la concession voisine prendra rendez vous avec nous pour continuer le chantier.
pour etre sur qu'ils avaient mon dossier j'ai poser la question de savoir ce qu'il restait a faire, et ils m'ont répondu que les capteurs extérieurs était poser, ce qui est vrai, donc je retrouve un peu de confiance a suivre....
je vous tiendrez au courant, apparament les acomptes seront déduit de la facture final et la garatie ne posera aucun probléme
cartman

Bonjour, comme cartman j'ai appelé Sofath hier et même discours il avait déjà mon dossier il y a 2 semaine quand je l'ai appelé la dernière fois il avait déjà un peu le même discours mais hier il m'a dit que les problème administratifs se reglaient au fur et à mesure et que c'etait en bon chemin. il m'a encore parlé d'un RDV avec le liquidateur ce jour. A voir pour la suite...

Bon et bien je suis contente pour vous! j'espère qu'ils vont se bouger!

meldent a écrit:

Bon et bien je suis contente pour vous! j'espère qu'ils vont se bouger!

J'espère qu'ils vont aussi bouger pour la Haute Normandie.

cath2565 a écrit:

meldent a écrit:

Bon et bien je suis contente pour vous! j'espère qu'ils vont se bouger!

J'espère qu'ils vont aussi bouger pour la Haute Normandie.

Je pense que les choses avanceront en Haute normandie, lorsque la société Géodes sera définitivement liquidée (soit mardi prochain). Car avant cela , géodes reste propriétaire des ses clients et une reprise attive de la part de sofath valence serait peut être considérée comme du détournement de clientelle.

Mon épouse a contacté un concessionnaire d'un autre département (qui n'est pas en court de liquidation...et oui ça devient rare !!!!). Apparement Géodes aurait acheté 25 PAC nouvelle génération. Et comme toute nouvelle génération , elle ne fonctionne pas (ou mal), donc gros manque à gagné.
Serait il possible que ces dysfonctionnements soient à l'origine de toutes ces liquidations en france. Mystère et boule de gum

Gardons tous espoir, que la force soit avec vous

Je viens de contacter le mandataire (la secrétaire) de GEODES. Elle en a marre de nous répondre et m'a dit de contacter GEODES qui ne répond pas.
Que faire ?

bonjour à tous

j'ai juste mon plancher chauffant qui a été posé comme je l'ai déja expliqué précédemment.
je ne peux plus supporter financièrement l'attente d'une reprise quelconque de mon chantier; est ce que quelqu'un pourrait me dire les démarches à suivre pour rompre le contrat qui me lie à Enertec-Sofath????

il suffit juste d'un constat d'huissier comme certains le disent sur ce forum???

merci de m'aider

anne57 a écrit:

bonjour à tous

j'ai juste mon plancher chauffant qui a été posé comme je l'ai déja expliqué précédemment.
je ne peux plus supporter financièrement l'attente d'une reprise quelconque de mon chantier; est ce que quelqu'un pourrait me dire les démarches à suivre pour rompre le contrat qui me lie à Enertec-Sofath????

il suffit juste d'un constat d'huissier comme certains le disent sur ce forum???

merci de m'aider

La société ENERTEC est liquidée donc de toute façon le contrat est rompu "de facto"

Le constat d'huissier, c'est plus en prévision d'une éventuelle procédure judiciaire que tu voudrais engager contre SOFATH ou les ex dirigeants d'ENERTEC...

cath2565 a écrit:

Je viens de contacter le mandataire (la secrétaire) de GEODES. Elle en a marre de nous répondre et m'a dit de contacter GEODES qui ne répond pas.
Que faire ?

Je viens d'essayer à l'instant, Geodes répond au téléphone...

J'ai eu la secrétaire qui va donner mon message à M. Jxx. Donc j'attends. Le personnel n'est pas au courant qu'ils sont en liquidation judiciaire Mardi.

cath2565 a écrit:

J'ai eu la secrétaire qui va donner mon message à M. Jxx. Donc j'attends. Le personnel n'est pas au courant qu'ils sont en liquidation judiciaire Mardi.

Monsieur Jxx doit rappeller beaucoups de personne, je pense que nous pouvons toujours attendre

Trusteur a écrit:

cath2565 a écrit:

J'ai eu la secrétaire qui va donner mon message à M. Jxx. Donc j'attends. Le personnel n'est pas au courant qu'ils sont en liquidation judiciaire Mardi.

Monsieur Jxx doit rappeller beaucoups de personne, je pense que nous pouvons toujours attendre

C'est clair qu'il ne rappelle jamais. Il vaut mieux les appeler pour avoir confirmation (ou pas) que les choses avancent...

cartmann a écrit:

bonjour a tous
j'ai appeler sofath france hier, et ils sont mon dossier déja(bonne nouvelle depuis le temps), ils m'ont dit que le dirigeant de sofath france monter dans l'est ce jour afin de finaliser les derniers détails avec l'adjudicataire de strasbourg.
ce monsieur m'a dit que d'ici fin de semaine un technitien sofath ou alors la concession voisine prendra rendez vous avec nous pour continuer le chantier.
pour etre sur qu'ils avaient mon dossier j'ai poser la question de savoir ce qu'il restait a faire, et ils m'ont répondu que les capteurs extérieurs était poser, ce qui est vrai, donc je retrouve un peu de confiance a suivre....
je vous tiendrez au courant, apparament les acomptes seront déduit de la facture final et la garatie ne posera aucun probléme
cartman

Bonjour Cartman,

Qui a transféré votre dossier auprès de sofath ? Vous ou ce qui reste de votre concessionnaire.
Depuis combien de temps êtes vous en panne de chauffage ? C'est pour avoir une idée du délai entre la liquidation judiciaire de la société et le moment ou Sofath reprend les dossiers.

bonjour
le liquidataire a transmis mon dossier a sofath, cela dure depuis plus de 5 semaines environ
cartman

Phoebus57 a écrit:

anne57 a écrit:

bonjour à tous

j'ai juste mon plancher chauffant qui a été posé comme je l'ai déja expliqué précédemment.
je ne peux plus supporter financièrement l'attente d'une reprise quelconque de mon chantier; est ce que quelqu'un pourrait me dire les démarches à suivre pour rompre le contrat qui me lie à Enertec-Sofath????

il suffit juste d'un constat d'huissier comme certains le disent sur ce forum???

merci de m'aider

La société ENERTEC est liquidée donc de toute façon le contrat est rompu "de facto"

Le constat d'huissier, c'est plus en prévision d'une éventuelle procédure judiciaire que tu voudrais engager contre SOFATH ou les ex dirigeants d'ENERTEC...

Nous sommmes passés par un avocat pour envoyer un courrier officiel de rupture de contrat (on ne sait jamais au cas où quelqu'un voudra dans 1 an continuer le chantier - Il vaut mieux faire ça dans les règles).

Je te recommande la même chose, ça te coute 400€ mais au moins tu es sure de ne plus entendre parler de Sofath ou d'Enertec!

A plus,
Mathieu

Nous sommmes passés par un avocat pour envoyer un courrier officiel de rupture de contrat (on ne sait jamais au cas où quelqu'un voudra dans 1 an continuer le chantier - Il vaut mieux faire ça dans les règles).

Je te recommande la même chose, ça te coute 400€ mais au moins tu es sure de ne plus entendre parler de Sofath ou d'Enertec!

A plus,
Mathieu


merci mathieu pour les renseignements
suite à ce courrier que tu as envoyé est ce que tu as eu une réponse?
le courrier a été envoyé par ton avocat à sofath ou au liquidateur?

anne
merci d'avance

Phoebus57 a écrit:

anne57 a écrit:

bonjour à tous

j'ai juste mon plancher chauffant qui a été posé comme je l'ai déja expliqué précédemment.
je ne peux plus supporter financièrement l'attente d'une reprise quelconque de mon chantier; est ce que quelqu'un pourrait me dire les démarches à suivre pour rompre le contrat qui me lie à Enertec-Sofath????

il suffit juste d'un constat d'huissier comme certains le disent sur ce forum???

merci de m'aider

La société ENERTEC est liquidée donc de toute façon le contrat est rompu "de facto"

Le constat d'huissier, c'est plus en prévision d'une éventuelle procédure judiciaire que tu voudrais engager contre SOFATH ou les ex dirigeants d'ENERTEC...

oui je sais bien qu'on pourrait croire que nous ne sommes plus liés avec Enertec mais malheureusement la loi française est tout autre.
et apparemment nous n'avons pas le droit de faire reprendre le chantier par un autre chauffagiste comme ça.

est ce que certains d'entre vous sont partis ailleurs et quelles sont les démarches que vous faites???

car je ne peux plus attendre il faut que le chantier reprenne, et j'ai peut etre trouvé un autre chauffagiste mais on enlève tout et on prend l' aérothermie.

merci de vos renseignements
anne

Anne,

La société ENERTEC n'existe plus: le contrat n'existe plus puisque que l'un des signataire a disparu avec la liquidation; mais notre acompte est probablement perdu aussi sauf s'il reste de l'actif dans la société à la fin. Nous avons demandé la restitution de notre acompte au liquidateur.


Notre huissier de justice nous le confirme. Mais ça c'est si tu souhaites te débarrassez de SOFATH comme tu le dis plus haut et c'est ce que nous avons fait en prenant l'aérothermie comme toi.

Il faut attendre que la liquidation judiciaire soit publiée avant toute chose pour les autres régions en cours de dépôt de bilan.

Par contre, nous voulions une trace officielle de l'absence de travaux et d'encaissement abusif d'acompte; d'où le constat d'huissier (215 euros).


J'espère vraiment que ceux qui veulent continuer avec SOFATH obtiennent ce qu'ils souhaitent. Bon courage! Attention aux éventuelles rallonges de facture!!!

J'ai les coordonnées de la responsable relations clients (par mp)

anne57 a écrit:

Nous sommmes passés par un avocat pour envoyer un courrier officiel de rupture de contrat (on ne sait jamais au cas où quelqu'un voudra dans 1 an continuer le chantier - Il vaut mieux faire ça dans les règles).

Je te recommande la même chose, ça te coute 400€ mais au moins tu es sure de ne plus entendre parler de Sofath ou d'Enertec!

A plus,
Mathieu


merci mathieu pour les renseignements
suite à ce courrier que tu as envoyé est ce que tu as eu une réponse?
le courrier a été envoyé par ton avocat à sofath ou au liquidateur?

anne
merci d'avance

Non, aucune réponse.

Le courrier est parti encore du temps de Enertec disant simplement que comme eux n'avaient pas respecter leur part du contrat (càd livraison dans les temps), le contrat était annulé d'office.
D'un point de vue juridique, il me semble qu'il faut 2 courriers avec un délai entre.

Mais comme dit melden, je pense également que le contrat est rompu maintenant. Renseigne toi quand même auprès d'un avocat. Il en existe des gratuits, tu pourras ensuite rédiger un AR toi-même si nécessaire.

Le recours a un huissier ne fait que constater et ne te servira qu'en cas de procès contre Enertec. Je ne pense pas que dans ton cas, ça te soit utile. Moi je mettrais plutôt les 215€ dans un avocat, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait.

Bon courrage!
Mathieu

Comme d'habitude, M. Jxx de GEODES n'a pas télèphoné.

Bonsoir,

Je découvre ce soir ce post où comme nous avec France Géothemrie, vous avez des problèmes avec SOFATH.

En septembre dernier, quand le gérant s'est suicidé, cela a été repris par quelques journaux locaux et Le Parisien plus interview à la radio etc... Cela a permis de faire accélérer les choses pour le siège qui a très peur de tout ce qui peut être dit sur internet.
Certains chantiers du 77 ont été repris mais pas tous et pour ce qui nous concerne actuellement nous sommes toujours en attente d'une nouvelle proposition d'une autre concession. Les choses ne se font pas aussi vite qu'on le voudrait.

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-65573.php pour suivre nos mésaventures

Bon courage à vous tous et beaucoup de patience.

Je pense que si on fait intervenir les médias, Sofath va nous écouter. J'ai déjà envoyé une lettre dans ce sens à Sofath hier.

j'ai aussi un probleme avec geodes sofath normandie - j'attend depuis 4 mois la livraison du generateur et chauffe eau - le responsable est un beau parleur pour pas dire autre chose. peux t on porter plainte collectivement ?

cartmann a écrit:

bonjour a tous
j'ai appeler sofath france hier, et ils sont mon dossier déja(bonne nouvelle depuis le temps), ils m'ont dit que le dirigeant de sofath france monter dans l'est ce jour afin de finaliser les derniers détails avec l'adjudicataire de strasbourg.
ce monsieur m'a dit que d'ici fin de semaine un technitien sofath ou alors la concession voisine prendra rendez vous avec nous pour continuer le chantier.
pour etre sur qu'ils avaient mon dossier j'ai poser la question de savoir ce qu'il restait a faire, et ils m'ont répondu que les capteurs extérieurs était poser, ce qui est vrai, donc je retrouve un peu de confiance a suivre....
je vous tiendrez au courant, apparament les acomptes seront déduit de la facture final et la garatie ne posera aucun probléme
cartman

alors cartman, des nouvelles de ce rendez vous ????

normalement ce jour j'attends

carla a écrit:

j'ai aussi un probleme avec geodes sofath normandie - j'attend depuis 4 mois la livraison du generateur et chauffe eau - le responsable est un beau parleur pour pas dire autre chose. peux t on porter plainte collectivement ?

carla a écrit:

j'ai aussi un probleme avec geodes sofath normandie - j'attend depuis 4 mois la livraison du generateur et chauffe eau - le responsable est un beau parleur pour pas dire autre chose. peux t on porter plainte collectivement ?

même problème que moi. Ce beau parleur se cache derrière sa secrétaire qui est aussi une victime dans l'affaire. Pour la plainte collective, il faut que nous envoyons une plainte personnelle au même endroit. Mon avocat m'a parlé du parquet de Rouen. Le procureur risque de réagir si il reçoit plusieurs plaintes pour le même sujet.

Pour la plainte collective, il faut que nous envoyons une plainte personnelle au même endroit. Mon avocat m'a parlé du parquet de Rouen. Le procureur risque de réagir si il reçoit plusieurs plaintes pour le même sujet.[/quote]

bonjour tout le monde
Pour ceux qui sont en attente de travaux ou de livraison qui tardent, vous avez signé un devis donc un contrat avec des dates de livraison ou de début de travaux, vous pouvez demander une injonction de faire, c'est ce que j'ai fait et c'est gratuit mais malheureusement pour mois ENERTEC à déposé le bilan pendant la procédure donc celle-ci a été annulée. Ne laissez rien passer il faut absolument réagir, noter les entretiens télphoniques, date heure etc... et surtout confirmer par lettre recommandée avec AR.

J'oubliais, vous pouvez composer le 3939 le service de renseignement de l'état qui vous dira ce qu'il faut faire

[quote="maxnenette"]bonjour tout le monde
Pour ceux qui sont en attente de travaux ou de livraison qui tardent, vous avez signé un devis donc un contrat avec des dates de livraison ou de début de travaux, vous pouvez demander une injonction de faire, c'est ce que j'ai fait et c'est gratuit mais malheureusement pour mois ENERTEC à déposé le bilan pendant la procédure donc celle-ci a été annulée. "

so-fat a écrit:

Pour la plainte collective, il faut que nous envoyons une plainte personnelle au même endroit. Mon avocat m'a parlé du parquet de Rouen. Le procureur risque de réagir si il reçoit plusieurs plaintes pour le même sujet.

Franchement vous perdez votre temps avec votre plainte au parquet ! vous pensez qu'ils n'ont que ça à faire au parquet ! vous feriez mieux d'aller chez GEODES et de leur dire d'arrêter la langue de bois et de leur demander clairement:
- Est-ce qu'il y a encore des techniciens qui travaillent sur le terrain ?
- Est-ce que SOFATH vous demande un paiement à l'avance de mon matériel ? biensure la réponse sera OUI
- Avez-vous ma commande de matériel en attente chez SOFATH ...demandez à la voir ainsi que le montant !
- Avez-vous de la trésorerie pour payer cette commande ???

Vous pouvez demander à ce que SOFATH vous fasse une livraion contre remboursement, c'est beaucoup moins risqué pour vous, c'est probablement la meilleure des solutions. Lorsque vous recevrez les colis sur votre chantier vous ferez un chèque au transporteur qui correspondra au prix du matériel commandé à l'usine. Demandez leur à ce qu'ils appellent devant vous Mme L O U R M E de l'usine (responsable des paiements) afin d'être sur qu'elle donne ou non son accord pour cette livraison contre remboursement...ne vous faites plus mener en bâteau au téléphone !


Il n'y a que comme cela que vous allez avancer, quand GEODES sera en liquidation il sera trop tard.[/quote]






Et on fait quoi si on a des machines et PERSONNE pour les installer. On dépense plus d'argent. Quelqu'un dans le métier m'a dit de ne plus rien donner. J'ai déjà 3700 euros dans la nature. Je n'ai pas les moyens d'en perdre encore. Peut-être que tu as des revenus qui te permettent de faire certaines choses. On n'est pas tous pareils. Va voir le sujet de France Geothermie et cela te fera réfléchir. Sofath n'est pas parfait et il faut arrêter de les défendre alors qu'il ne fait RIEN pour nous aider.

Je signale que les clients de France Géothermie ne se laissent pas faire et les choses commencent à bouger pour eux.

Je pense aussi que c'est risqué de se faire livrer le matériel sans être sûr d'avoir un technicien pour le faire fonctionner et qui s'engage par rapport aux assurances...Beaucoup de personnes ici sont dans ce cas(matériel livré mais inutilisable!)

Ne donnez plus d'argent sans garanties!!!

so-fat, tu travailles pour qui ? Tes conseils me semblent très dangereux.

A so-fat

Très défaitiste mais les lois ne sont pas fait pour les chiens il est impensable qu'une société met sur le marché un produit sans qu'elle soit responsable de son bon fonctionnement et de ces concessionnaires. Je cherche les textes de lois, j'attend les investigations de mon avocat. En ce qui me concerne j'ai une installation de 2003 qui ne fonctionne plus depuis septembre, léchangeur thermique a été embarqué par ENERTEC il faut bien que j'arrive à récupérer mon bien il en va de soit que je ne vais pas pleurer mais me battre avec tous les moyens du bord et je compte avoir gain de cause alors à tous ne baissez pas les bras il y a toujours une solution à un problème même si cette solution paraît lointaine et introuvable.

so-fat a écrit:

carla a écrit:

j'ai aussi un probleme avec geodes sofath normandie - j'attend depuis 4 mois la livraison du generateur et chauffe eau - le responsable est un beau parleur pour pas dire autre chose. peux t on porter plainte collectivement ?

Je vais t'expliquer ce qu'il se passe chez eux et tu vas comprendre pourquoi tu attends depuis 4 mois ton générateur !
GEODES est en redressement, ils sont donc dans une période difficile, ce qui veut dire que l'usine SOFATH leur demande de payer les machines avant expédition, problème si les ventes baisses (ce qui est très probablement le cas) il n'y a plus de nouveau acompte qui rentre qui pourrait servir à payer ta machine.....ils ne sont peut être pas loin de la fin....la liquidation!! Si tu attends encore, tu n'auras jamais ta machine et tu seras obligé d'attendre que SOFATH te trouve un nouveau conces...et tu risques s'attendre longtemps ...longtemps !
Donc à ta place j'irais chez eux, je leur demanderais de me sortir la commande du matériel qu'ils doivent payer à sofath. Ils ont forcément une commande matériel en attente chez SOFATH avec un prix, tu ne paies que ce prix la et rien de plus et tu demandes à la secrétaire qu'elle face sous tes yeux le virement pour ta machine à Thermatis technologies et qu'elle t'imprime la confirmation de virement . 15 jours plus tard tu auras ta machine. Si jamais geodes est liquidé, tu n'auras plus qu'un peu de main d'oeuvre à payer pour terminer ton installation. Je pense que ces la meilleure façon de sauver les meubles!

Très risqué...
Géodes a une ardoise chez sofath, elle a été dans l'incapacité de payer les machines qu'elle avait déjà posé. Donc Géodes doit des sous à Sofath. Certe si vous donnez de l'argent directement à Géodes pour obtenir vos PAC, il va aller à sofath mais vos machine vont rester labas ! Sofath va normalement effacer l'ardoise de Géodes avec vos sous et une fois cette dernière effacée, sofath refourniera les PAC, mais pas avant !!
Je sais qu'il est très dur d'être dans l'incertitude, mais il faut attendre que géodes soit liquidée.

maxnenette a écrit:

A so-fat

Très défaitiste mais les lois ne sont pas fait pour les chiens il est impensable qu'une société met sur le marché un produit sans qu'elle soit responsable de son bon fonctionnement et de ces concessionnaires. Je cherche les textes de lois, j'attend les investigations de mon avocat. En ce qui me concerne j'ai une installation de 2003 qui ne fonctionne plus depuis septembre, léchangeur thermique a été embarqué par ENERTEC il faut bien que j'arrive à récupérer mon bien il en va de soit que je ne vais pas pleurer mais me battre avec tous les moyens du bord et je compte avoir gain de cause alors à tous ne baissez pas les bras il y a toujours une solution à un problème même si cette solution paraît lointaine et introuvable.

ce qui est génial sur ce forum, c'est que lorsqu'on dit sans langue de bois que le produit SOFATH est un produit tres bas de gamme vendu à prix d'or, on se fait allumer, alors que c'est la vérité...et quand on essai de trouver des solutions à ceux qui sont dans la panade on se fait allumer !

Maxnenette, ta situqtion n'est pas la même que celle des clients de GEODES (société en redressement et pas encore liquidée)qui ont déjà payé un acompte ou voir qui ont déjà un plancher chauffant SOFATH et un capteur qui n'attend plus que la machine !...quelqu'un me disait que j'avais "peut être les moyens", on tout cas je ne pense pas que beaucoup de gens aient les moyens de démarrer ce genre de procédure juridique tres tres longue et très couteuse !
ma solution me paraît moins lointaine et introuvable que ce que tu imagines ! N'oublie pas que la société ENERTEC est indépendante juridiquement et que SOFATH n'est qu'un fournisseur ...