Menu utilisateur
Menu

[74] La Bistorte

Récit de construction de Manu65 - 171 messages - Affiché 10.020 fois

Présentation du projet :

Auteur du récit

Manu65

Messages : 3395
Dept : 74
Ancienneté : + de 2 ans

Récit créé le :

26 novembre 2016 à 14h42

Présentation du projet :

La renouée bistorte est une plante qui pousse sur mon terrain, elle fait au printemps des fleurs en épis roses.


Le terrain est à 1017 mètres d'altitude, à proximité d'une station de ski des Alpes.

Projet de petite maison sur un seul niveau, 70 m² habitable plus garage couvert (obligatoire), en bois, technique poteaux/poutres, isolation en ballots de paille.
Dalle bois, avec poutres en I (à acheter toutes faites).

J'attache beaucoup d'importance à un emploi minime de ressources non renouvelables, ainsi qu'à l'énergie grise mise en œuvre.
_______________________

Partenaires et fournisseurs : (de - - à ++, précisions en MP si besoin)
* Dossier PC : BRUNOT Staging -
dessinateur indépendant, pas de compréhension des particularités du PLU, pas de respect des délais (signalés comme impératifs)
* BE bois : ++
dessinateur indépendant, parfaite maîtrise des logiciels pro, pas rapide mais je n'étais pas pressé, souple, arrangeant, à l'écoute
* BET : Philippe JME services (dossier en cours) ++
BET spécialisé bas carbone (connu sur ForumConstruire), honnête, au vrai prix
* Terrassement : qualité du travail ++ relation/délai - - bilan 0
artisan local
* Bois de charpente :
* Fourniture bois autre :
* Travaux charpente :
_______________________

Chronologie :
* à partir de 2006 : recherche de terrain dans mon village, plus ou moins active ; j'en trouve des terrains, mais pas du tout accessibles financièrement. Contact pour un "talus" mais trop raide et trop étroit, impossible de construire.
* 2013 : je renonce...
* 2015 : j'achète un nouvel appartement plus grand que mon studio
* décembre 2015 : j'apprends qu'un terrain de 667m² est à vendre, je suis le premier sur le coup. Le prix est raisonnable, pas d'obstacle en vue, c'est plat, accessible, viabilités à proximité. J'ai revendu le studio, j'ai les liquidités.
* 2016 : les affaires de famille du vendeur retardent le processus chez le notaire, le compromis est signé le 16 août 2016. La clause suspensive d'obtention du permis de construire me presse : il faut déposer le dossier avant 15 octobre.
* octobre 2016 : je dessine et conçois la maison, sur AutoCAD ; je confie la réalisation du dossier à un dessinateur. Je dépose mon dossier le 12 octobre 2016.
* novembre 2016 : quelques péripéties, modifications du projet, notamment le sens du faîtage...
* 16 décembre 2016 10h56 : mail de l'urbaniste : JE L'AI ! Voilà, permis de construire accepté, daté du 19 décembre ! Notifié le 22 décembre 2016.
* 2 janvier 2017 : pose du panneau sur le terrain ! Pas facile, le sol est gelé. L'huissier est passé le 5 janvier : 446€ ! (pour 2 passages)
* 5 mars 2017 : fin du délai de recours des tiers, et au 20 mars pour l'administration
* 10 juin 2017 : ça y est ! Signé ! Campé le soir même dans la prairie.
* 14 novembre 2017 : Compteur provisoire branché
* janvier 2018 : mon BE bois me rend une esquisse 3D de la charpente, joli
* février 2018 : Contact pour pieux Krinner, reçu un devis d'un de leur correspondant, mais pour autre chose (pieux battus en fonte) : hors sujet, et cher
* 12 mars 2018 : j'ai ma plaque de N° de rue, le 2362
* 30 avril 2018 : arrivée du container 6 mètres, et DOC en ligne
* 20 mai 2018 : potluck avec 30 invités : découpage du ruban, et le premier "coup de pioche"
* 23 mai 2018 : pieu test par Technopieux, pour devis, que je trouve un peu cher aussi, mais techniquement mieux (exit définitivement pour les pieux en fonte) ; renégociation acceptée par Technopieux, je vais signer.
* juin 2018 : plantations au potager
* 1er juillet 2018 : la caravane est sur le terrain ! Une Burstner 7,50m, pas chère. Carte grise sans souci en moins de 3 semaines, formalités chez "Feux Vert".
* 9 et 10 juillet 2018 : pose des 21 pieux vissés par Technopieux
* 14 juillet 2018 : première récolte de courgettes de ma vie ! Ça pousse au jardin !
* 19 novembre 2018 : arrivée du terrassier, après des mois d'attente.
* 5 janvier 2019 : le terrassier fini le gros des terrassements après 7 semaines de travaux en pointillés (moins de 10 journées temps plein), mise en place de la caravane (les branchements de viabilité de la caravane seront fait au printemps...).

Sommaire du projet :

Option de lecture :

Le récit de la construction :

viso 
429 msg (5)
Le 08/12/2016 à 14h00
Bonjour vous pourriez mettre des plans svp on comprend pas grand chose
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 08/12/2016 à 14h11
Il y a eu un post à ce sujet. Mais ça a évolué depuis.
Vous êtes impatients, moi aussi. J'attends mon dessinateur, puis la commission urbanisme, puis...
Partager | Citer |
0
viso 
429 msg (5)
Le 09/12/2016 à 20h14
Quel dommage que de ne pas se servir des combles. prevoyez les fenetres pour prevoir un possible agrandissement dans la sous pente. d autre part en partie sud prevoyez une terrasse plus large pour profitez du bon soleil toute l'annėe. il y a des choses a revoir
Partager | Citer |
0
viso 
429 msg (5)
Le 09/12/2016 à 20h19
Le crepis gris ne va pas avec le bois prevoyez de la pierre pour allier modernitée et charme de l'ancien. d'autre part prevoyez une jolie mezzanine au dessus du salon pour profiter des d'un plafond rampant
Partager | Citer |
0
viso 
429 msg (5)
Le 09/12/2016 à 20h21
Pensez également à un depassé de toit plus important sur la terrasse pour protéger du climat montagnard la dite terrasse
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 16/12/2016 à 11h53
Voilà : fin du gros gros stress et de la grosse incertitude : mon permis de construire est accepté ! Pas encore officiel, mais je viens de recevoir un mail de l'urbaniste instructeur. BiggrinLaughRolleyesTongue
Partager | Citer |
0
Jlm01 
1 131 msg (1)
Le 19/12/2016 à 23h15
Bonjour, étant presque voisin je m'abonne pour voir la suite. Bon courage
Partager | Citer |
0
02 jan. 2017
19:12:33

Le panneau !

Préparation > Permis de construire
Première action avec effet concret : pose du panneau de permis de construire !



Je sais depuis le 16 décembre que j'ai obtenu mon permis, le permis est daté du 19 décembre, j'ai été notifié le 23 décembre, et je l'ai en main propre depuis aujourd'hui 2 janvier 2017.

J'avais déjà un panneau (gratuit à "La Boîte à Outils", quand on a la carte de fidélité "Sourire" ), et je l'ai posé aujourd'hui. C'est rien du tout , mais je suis tellement content et soulagé que j'en fais le premier article ici. Pioche, barre à mine, masse n'ont pas été de trop, la terre est dure et gelée ! J'espérais un peu arriver à creuser assez pour passer sous la couche gelée, mais... non. Il faudra que je surveille ça au dégel.

L'huissier passe le 4 janvier pour faire le constat (obligation pour la clause suspensive du compromis), et je sais déjà que ça va être cher (446€ pour deux passages).

Dernière édition par Manu65 le Mer 04/Jan/2017 15:40; édité 1 fois
Partager | Citer |
0
 
Jlm01 
1 131 msg (1)
Le 02/01/2017 à 22h17
Bravo, c'est un joli début d'année! 2017 va être productive... Et peux être un jour neigeuse.
Je me languis de la voir arriver celle-ci.

Vous êtes à côté de quelle station?
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 04/01/2017 à 14h39
Je viens d'élaborer une méthode pour tenter de se passer d'huissier, j'ai fait un tuto ici.
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 17/02/2017 à 15h36

Le terrain le 8 février 2017 : la neige à son maximum de l'hiver 2017.


Dernière édition par Manu65 le Mer 09/Mai/2018 20:56; édité 1 fois
Partager | Citer |
0
elisa21 
63 887 msg
Le 15/04/2017 à 03h29


la neige a fondu ?
les 3 mois de recours sont passés, c'est bon ? tu as commencé ? photos ?
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 15/04/2017 à 14h50
C'est le printemps ! Oui, la neige a fondu.


Il est prévu que je signe l'acte authentique en mai ; il reste quelques points à régler au sujet de la servitude de passage pour accéder à mon terrain (et pour les réseaux) (voir Droit de passage : avocat expert TGI : combien $ ?), notamment comment on réparti l'indemnité à payer au voisin entre les vendeurs et moi (j'ai dit que j’étais ok pour en payer une petite partie pour débloquer la situation).

La fin des délais de recours était au 5 mars pour les tiers, et au 20 mars pour l'administration. J'ai fait passer l'huissier deux fois, ça c'est fait (Idée du tarif pour huissier), et j'ai aussi des constats "perso" fait avec Certiphoto, ainsi qu'avec "ma" méthode.

(Parenthèse au passage : le nouveau PLU qui sera bientôt en vigueur (comme ça a pris du retard, on est sous le régime du RNU présentement) a fait passer toute la zone de mon terrain en "non constructible" ! J'ai eu chaud pour le coup ! D'un coté ça m'interdit tout agrandissement, mais ça me prémuni de nouvelles construction à proximité. J'espère que ça ne me bloquera pas pour des permis modificatifs ou DP pour PV ou solaire thermique...)


Maintenant, il va falloir que je me décide pour les fondations : étude de sol, puis... dimensionner les bétons... sauf si j'arrive à trouver comment calculer et dimensionner des pieux bois : je sais que je ne suis pas sûr de réussir, mais je veux quand même explorer cette possibilité. Il faut que je trouve un bureau d'étude qui maîtrise ça, j'ai des pistes...

Les premiers travaux effectifs sur le terrain seront d'amener tous les réseaux au bons endroit sur le terrain : pluvial, EU, AEP, Enedis, Orange. Il faut que je voie le technicien de la mairie pour voir comment et où on raccorde. Il faudra aussi demander des devis pour faire ces terrassements : je pourrais presque le faire moi-même, mais comme c'est à travers l'accès du voisin, ça sera mieux fait par des pros. J'espère que ce sera possible de ne faire qu'une seule tranchée, quitte à mettre des fourreaux en nombre ! Y compris ceux pour la revente photovoltaïque 9kW.

Ensuite, achat et installation d'un container 20 pieds "dernier voyage" (ou 40 pieds pourquoi pas...), et surtout achat et installation d'un container type "bureau" Algeco ou Cougnaud, à mettre à l'emplacement du garage, pour l'aménager et y habiter, peut-être à isoler en ballots de paille, de manière sommaire.

Et en parallèle de tout ça, vendre mon appartement.
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 21/05/2017 à 17h59
Signature chez le notaire prévue le 10 juin 2017, avec tous les actes et servitudes en bonnet difforme Wink
Partager | Citer |
0
11 juin 2017
12:12:01

Signé : le terrain est à moi

Préparation > Terrain
Voilà c'est signé !


La prairie est toute en fleurs, c'est très joli.


Je donne un coup de faux pour faire un peu de place pour y mettre ma tente, pas facile pour un débutant comme moi.


Première nuit chez moi, je suis super content
Partager | Citer |
3
 
16 juin 2017
18:55:59

La Bistorte

Jardin - exterieurs > Végétaux - plantation - haies
On me signale gentiment que les fleurs en épis roses sur les photos sont des "renouées bistortes" ; c'est un signe de "prairies humides". Je savais bien que ça pouvait être humide, et d'ailleurs mon projet en tient compte.


Cette "bistorte" a un rhizome qui est semble-t-il comestible, mais il parait qu'il faut être russe !
On trouve aussi des recettes de boissons faites avec le rhizome, Faudra essayer !


C'est ce rhizome qui donne son nom à la plante, car il est en forme de "S", tordu deux fois donc !



Je suis bien content que mon terrain, du moins le coin de verdure naturelle dont je suis présentement dépositaire, héberge toute cette flore, et tant qu'à faire une faune aussi (un chevreuil est venu à moins de 10 mètres de ma tente à la nuit tombante, le soir où j'ai fêté mon acquisition en y campant) ! Dans la mesure du possible, j'aimerai bien conserver une partie de cette biodiversité, les plantes des prés au moins ; et si je mets des buissons, arbustes ou arbres, je vais choisir des essences locales, de préférence sous forme de plantules prélevées à proximité : noisetiers, frênes, sorbiers, framboisiers...
Et peut-être plus tard, une toute petite mare, ça serait cool
Partager | Citer |
3
 
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 17/06/2017 à 18h11
L'agriculteur qui fauche habituellement depuis des années est passé couper l'herbe, peut-être pour la dernière fois sur mes 667 m². Il fera peut-être le regain, mais ensuite il faudra qu'il contourne...







Et voilà, en andains : ce sera ramassé demain.






Dernière édition par Manu65 le Sam 24/Juin/2017 15:16; édité 1 fois
Partager | Citer |
0
Yoyoda 
59 msg (24)
Le 22/06/2017 à 10h41
Salut Manu, il est beau ton terrain ! Happy
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 24/06/2017 à 14h47
Yoyoda a écrit:Salut Manu, il est beau ton terrain ! Happy

Hey, merci ! Oui, je suis bien content, c'est chouette (domage de la gâcher en construisant dessus )
Partager | Citer |
0
24 juin 2017
14:56:11

Petits travaux de topographie : piquetage

Préparation > Terrain
Petits travaux de topographie ce matin, pour retrouver la borne ancienne du nord-est (2 cailloux pointus semi-enterrés).



J'ai également mis un jalon au coin sud-est.



Les limites de ma parcelle 143 ne sont pas du tout d'équerre ; le jalon rouge est au coin sud-est.



Je mets également 6 piquets rouges pour matérialiser l'emplacement de la maison et du garage.





Du coup, des doutes surgissent : oulala ça fait grand cette maison ! Ou non, c'est le terrain qui est tout petit plutôt ! Et c'est bien proche de la limite... et... bon on verra... et ça ira !
Partager | Citer |
0
 
16 sept. 2017
11:20:38

Regain

Préparation > Terrain
Fin août 2017, regain.

Regain ; j'avais enlevé les quelques piquets à nouveau.

Regain ; j'avais enlevé les quelques piquets à nouveau.
Partager | Citer |
0
 
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 16/09/2017 à 11h25
Le voisin a coupé ses arbres. J'aurai bien aimé qu'il laisse l'épicéa, ça planquait un peu mon chni (stock et compost), mais ça lui faisait de l'ombre les matins d'automne.

Le mélèze aussi est coupé, il était à moins de 2 mètres de notre limite ; il ne me gênait pas, sauf quelques branches surplombantes. Je n'ai rien eu à demander, c'est très bien, ça augure de bonnes relations de voisinage.

Partager | Citer |
0
14 nov. 2017
17:41:41

Compteur provisoire

Second oeuvre > Electricité
Un sous-traitant d'Enedis est venu brancher mon compteur provisoire : voilà j'ai le courant.

J'ai pris le compteur chez moncompteurdechantier.com, 233€ : sûr de tout avoir, aux normes, j'ai 15 mètres de câble (même pas recoupé par les gars). Enedis n'avait pas pu me dire à l'avance s'ils pourraient se brancher aux logettes qui desservent les voisins, ou au poteau à proximité, alors obligé de prendre 15 mètres de câble (mais le prix était le même de toutes façons..).

J'avais besoin d'être rassuré sur ce que demandait Enedis, et tout est bien allé.

Voilà, Enercoop va pouvoir me facturer


Les gars au boulot : des pros, sympas, arrangeants et rapides !


La logette de raccordement ouverte : attention, c'est sous tension !


Branchement de mon câble "en live" ! Oula, pas trembler, c'est sous tension ; notez quand même le tapis, les grands gants en plastique, et la protection de la face.


Coffret en place, faudra que j'arrange la fixation du truc...


Dernière édition par Manu65 le Mer 22/Nov/2017 13:59; édité 2 fois
Partager | Citer |
2
 
boudou28 
4 228 msg (94)
Le 15/11/2017 à 07h48
Une bonne chose de faite... et coté travaux?
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 15/11/2017 à 16h21
Coté travaux... j'ai contact avec un technicien BE bois qui va me calculer et dessiner des trucs de ma charpente, pour que je puisse consulter pour une étude de sol d'une part, et pour des devis Technopieux et Krinner d'autre part.

J'attends aussi impatiemment le devis de mon terrassier pour les branchements EU EP AEP Enedis Orange : amener tous ces réseaux d'où ils sont à mon terrain (environ 15 mètres). J'espère qu'il pourra venir avant l'hiver (pas sur du tout...).

J'ai aussi un plan pour avoir un container 20' à bon compte, probablement sur le terrain d'ici à quelques semaines

Ensuite... tout dépendra des finances... j'ai un appart à vendre d'ailleurs
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 22/01/2018 à 16h51
Première facture d'Enercoop, je suppose que c'est pour le branchement du compteur provisoire : 262,74 € TTC pour "Frais et prestations", "Réseau Brt provisoire -Forfait"
Partager | Citer |
0
29 jan. 2018
14:53:05

BE bois

Préparation > Etudes (thermique, sol, ...)
Une connaissance accepte de me faire l'étude de la charpente, dessin en 3D, calculs de charge, débits...

J'ai eu il y a quelques temps les détails de descente de charge par poteau. Les consultations pour savoir ce qui est faisable en pieux vissés, ou battus, ou autres sont en cours, notamment avec Techno Pieux, et Alt'Ancre.

J'ai reçu le premier jet des dessins 3D de la charpente, sous forme d'un fichier HTML que j'ouvre avec Firefox. Je peux "manipuler" le projet, le tourner dans tous les sens, prendre quelques mesures basique : c'est beau !

Voici quelques vues en capture d'écran :

* coté ouest :


* coté est :


* façade sud :
Partager | Citer |
0
 
Woofy 
5 330 msg (69)
Le 29/01/2018 à 20h38
C'est un super boulot tout ça
Ton toit ce sera de la tôle ?
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 29/01/2018 à 20h47
Oui, tôles nervurée NR 283 graphite. L'aspect des tôles de la vue 3D est fait à l'arrache, on s'en fout.

Si je trouve des belles tôles d'occasion, ça sera peut-être différent (meilleur en énergie grise )
Et peut-être PV sur tout le pan sud (le petit).
Partager | Citer |
1
Jojobzh 
100 msg (29)
Le 01/02/2018 à 22h20
Citation: Fin d'automne 2016 : vue du terrain depuis le sud-sud-ouest

jolie vue
ça doit être sympa sous la neige
Partager | Citer |
1
mimilapraline 
45 msg (73)
Le 02/02/2018 à 22h51
Citation: Travail du BE bois : vue 3D CadWork de la charpente, premier jet. vue de la façade sud.

Super Manu
Je viens juste de me reconnecter sur le forum, je me demandais ce que devenait ton projet. Pour ton ossature, je me permet :
- je suppose que le BE n'a pas mis tous les contreventements ? Nous avons été surpris de devoir ajouter des contreventements sur notre poteau poutre qui semblait en avoir pourtant un paquet... mais en terminant le toit, l'ossature bougeait pourtant encore beaucoup il me semblait dans l'axe du faitage -> résultat on a rajouter des croix de st andré pour etre tranquille (en fait ca s'est arrêté complètement quand on a mis l'ossature secondaire et les bottes de paille mais bon...)
- le BE a bien compris où tu vas mettre tes bottes et l'ossature secondaire non ? Je te dis ca parce que là aussi on avait plein de partie de l'ossature poteau poutre qui "sortaient un peu" du plan (ex sortie des arbalétriers de 20cm, panne en retrait du plan, etc.) Tout ca ca nous a couté beaucoup de boulot pour loger notre ossature et contourner la bazar...
j'ai mis à jour notre blog si ca t'intéresse
bon chantier !

Romain
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 19/02/2018 à 09h49
mimilapraline a écrit:
Citation: Travail du BE bois : vue 3D CadWork de la charpente, premier jet. vue de la façade sud.

Super Manu
Je viens juste de me reconnecter sur le forum, je me demandais ce que devenait ton projet. Pour ton ossature, je me permet :
- je suppose que le BE n'a pas mis tous les contreventements ? Nous avons été surpris de devoir ajouter des contreventements sur notre poteau poutre qui semblait en avoir pourtant un paquet... mais en terminant le toit, l'ossature bougeait pourtant encore beaucoup il me semblait dans l'axe du faitage -> résultat on a rajouter des croix de st andré pour etre tranquille (en fait ca s'est arrêté complètement quand on a mis l'ossature secondaire et les bottes de paille mais bon...)
- le BE a bien compris où tu vas mettre tes bottes et l'ossature secondaire non ? Je te dis ca parce que là aussi on avait plein de partie de l'ossature poteau poutre qui "sortaient un peu" du plan (ex sortie des arbalétriers de 20cm, panne en retrait du plan, etc.) Tout ca ca nous a couté beaucoup de boulot pour loger notre ossature et contourner la bazar...
j'ai mis à jour notre blog si ca t'intéresse
bon chantier !

Romain

Je n'avais pas suivi ton blog de maison : oulala, bien avancé, bravo !

La vue 3D est un premier jet, il y aura des modifications, et notamment les bras de forces vont passer à l'extérieur, en contrefiche sous les pannes.
Il y aura des bras de force sur les poteaux intérieurs, mais normalement aucun ne viendra contrarier la paille.

Le concept est différent du tien, dans le sens où mes poteaux/poutres sont intégralement à l'extérieur.
La paille vient contre le nu intérieur des poteaux et du contreventement en 27. L'ossature légère intérieure repose en poids sur la dalle bois, avec juste des petites entretoises à travers la paille. Puis membrane perspirante étanche à l'air, vide technique, et habillage interne, lambris ou Placo ou Fermacel.

Le complexe de bardage vient entre poteaux, dans l'épaisseur des poteaux qui font 12cm pour pas trop de débord sur l'extérieur.
On a un contreventement en volige de 27 diagonal, entre poteaux, contre la paille ; puis support de bardage en 27 vertical ; puis le bardage horizontal. Du coup ça fait 8 ou 9 centimètres, les poteaux dépassent de 3 ou 4cm.
Partager | Citer |
0
mimilapraline 
45 msg (73)
Le 19/02/2018 à 11h47
Super ! Ca a l'air bien réfléchi. Du coup, calcule en tout cas bien pour que les bras de force ne viennent pas gêner ni le bardage ni les menuiseries, finalement c'est la gros inconvénient du poteau poutre je trouve. Le gros avantage c'est que la durabilité ne réside pas sur des panneaux de contreventements pour lesquels on a aucune idée de la durabilité dans le temps (50 ans ? 80 ans ? moins ?) contrairement au poteau poutre...
Partager | Citer |
0
Lilipink 
6 017 msg (57)
Le 24/03/2018 à 23h02
Le cadre de folie W00t

OMG !! Le terrain est trop beau
Très joli projet !!

Je m’inscris pour la suite 😉
Partager | Citer |
1
Laureline29 
1 930 msg (29)
Le 13/04/2018 à 15h52
Waouh, quel magnifique terrain, je suis sous le charme... Vivre dans un tel cadre, c'est tellement magique.
Partager | Citer |
1
sisteron2014 
904 msg (4)
Le 30/04/2018 à 19h52
Bonjour,
Que comptez-vous faire avec le conteneur ?
Partager | Citer |
0
Manu65 
3 395 msg (74)
Le 30/04/2018 à 20h45
Eh bien... ranger mes affaires du déménagement, ranger les outils de chantier, de jardin, un établi, des matériaux, la quincaillerie, une brouette... les skis, le vélo, la 125XT...
Partager | Citer |
2
boudou28 
4 228 msg (94)
Le 01/05/2018 à 06h54
Ca sent le début des travaux tout ca...

tu as une visibilité pour l'algeco?

tu comptes commencer quand?
Partager | Citer |
0
05 mai 2018
15:42:51

Le container... et la DOC

Préparation > Terrain
Voilà, la neige est partie... et le container est arrivé !

On me le prête, je n'ai eu qu'à le faire transporter, ce n'est pas loin, mais il faut bien quand même un camion adapté pour le charger et le mettre en place, pour 240€ TTC.

Merci Gilbert pour la règle de 6 mètres !


''''

Et surtout merci à Jean-Paul pour le container !

''''







Voilà il est en place sur le terrain... pour "un certain temps" !

''''












Comme il n'y a pas de formalité d'urbanisme, mais que ça ne concerne que les "constructions modulaires temporaires installées sur un chantier [...] si [...] elles sont directement nécessaires à la conduite des travaux", j'ai fait la Déclaration d'ouverture de chantier, le formulaire en ligne est ici, et ça prend 2 minutes. Il me reste à l'imprimer en temps utile, et le déposer à la mairie.

J’avais envisagé de me procurer un Algeco, pour l'aménager et y habiter, mais j'ai abandonné l'idée : ce n'est pas si bon marché que ça, ça pose des problèmes de manutention et de transport, et il faut l’aménager pour le rendre habitable.

Alors qu'une caravane, même vieille, est habitable directement, plus facile à transporter, à revendre...
J'en ai acheté une sur Leboncoin, une grande (8 mètres), lourde (2,6 t), vieille, (42 ans), mais saine et étanche. C'est encore en suspend, car il y a un gros problème de carte grise, je vais peut-être annuler l'achat. Avec ce "monstre", je n'ai qu'à remettre un réseau d'eau rudimentaire, un petit chauffe-eau (électrique), et un poêle, peut-être mon poêle à granulés d'ailleurs, et voilà !
Le plan caravane a foiré, elle n'est pas immatriculable, la vendeuse m'a rendu mon acompte.

Dernière édition par Manu65 le Mar 12/Juin/2018 22:58; édité 2 fois
Partager | Citer |
0
 
Laureline29 
1 930 msg (29)
Le 06/05/2018 à 10h12
C'est un sacré projet tout ça, j'adore votre aventure. Et ce décor, je ne m'en lasse pas...
J'attends avec impatience de voir votre maison se réaliser. Bon courage pour la paperasse, en espérant que cette histoire de carte grise se résolve !
Partager | Citer |
2
jc_fc 
12 630 msg (33)
Le 09/05/2018 à 09h14
C'est fait, bistorte
Partager | Citer |
1
Imprévu 
3 592 msg (59)
Le 22/05/2018 à 19h35
Tiens tiens Wink Biggrin
Partager | Citer |
1
electrastar44 
153 msg (44)
Le 01/06/2018 à 14h10
Hello Manu !
Je viens de regarder ton récit, l'emplacement de ton terrain est juste magnifique ! et ta maison va parfaitement s'y intégrer.
J'apprécie tes choix et ta volonté de faire au mieux pour l'environnement.
Et quelle leçon de patience ! Blush
Partager | Citer |
1
04 juin 2018
13:08:22

La bistorte en fleur ! Et le potager !

Jardin - exterieurs > Végétaux - plantation - haies
La renouée bistorte

Le printemps bat son plein, la renouée bistorte qui donne le nom à la maison refleuri !







Le potager

J'ai bêché 5m² de prairie devant le container, au sud, pour commencer un petit jardin.
J'y ai passé pas mal de temps, car le chevelu racinaire de la prairie est très dense, bien que peu profond, pas plus de 15 centimètres, et il faut bien secouer les mottes pour garder la terre.

Je commence tout petit :
* des courges de 2 variétés, issues de pépins gardés l'automne dernier de courges qu'on m'a donné, que j'ai fait germer au préalable dans un bac à fleurs ;
* quelques pieds de courgettes ;
* 6 salades feuilles de chêne blondes ;
* 3 pieds de tomates cerises ;
* et j'ai aussi semé des tournesols, l'idée est que les tomates grimpent dessus.

On verra ce que ça donne...







Partager | Citer |
2
 

En rapport avec cette page :

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faire construire, combien ça coute ?
Faire construire, combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Autres récits de construction :

  • construction dans le chablais
     74  Construction dans le chablais
    Tout en vous exposant ce projet, je souhaite pouvoir beneficier de la richesse du forum et notamment de ces critiques afin d'eviter qq pieges classiques ...
    Bonne (Haute Savoie) Par benpourkoi 191 mess.
  • maison tradi contemporaine
     74  Maison tradi-contemporaine
    Bonjour, Nous sommes un couple avec 2 grands enfants et, apres avoir construit 2 fois, nous avons decide de nous lancer une 3eme fois dans l'horrible aventure ...
    Haute Savoie Par fillinges 2579 mess.
  • notre maison a beaumont
     74  Notre maison à Beaumont
    Bonjour, A notre tour de nous lancer dans un des plus gros (et excitants, stressants...) projets de notre vie : la construction de notre maison Celle ...
    Beaumont (Haute Savoie) Par Magary 320 mess.
  • maison edenhome en haute savoie
     74  Maison EdenHome en Haute Savoie
    Voici le recit de notre premiere experience de construction avec le constructeur Eden Home
    Haute Savoie Par fannyves 144 mess.
  • notre petit chez nous
     74  Notre petit chez nous
    Nous faisons construire notre petit chez nous avec maison oxygene. Nous avons choisi une petite maison mais fonctionnel.
    Vallieres (Haute Savoie) Par ecapoe 194 mess.
  • notre petit nid
     74  Notre petit nid!
    Notre futur petit nid de 103 m2 RDC 1etage avec le constructeur maison oxygene sur un terrain de 650m2 avec une legere pente. Apres rencontre avec 2 autres ...
    Haute Savoie Par Marine74270 210 mess.
  • construction maison en haute savoie
     74  Construction maison en Haute Savoie
    Projet de maison brique en Haute-Savoie
    Haute Savoie Par Jaijai74 161 mess.
64 personnes
surveillent ce récit
Suivre ce récit

"La Bistorte"

Accueil du projet Sommaire du projet Photos du projet Derniers messages Partager
Manu65 Auteur : Manu65
Localisation du projet Lieu de la construction :
FRAuvergne-Rhone-AlpesHaute Savoie Voir sur une carte
Informations sur le projet Informations sur le projet :
Type de travaux : Construction neuve
Style : Régionale / Traditionnelle
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 70m² (4 pièces)
Superficie terrain : 667m²
Type de constructeur : Auto-construction
Budget de ce projet :
Budget total : 153 000 €
Auto-construction du projet Type de professionnel : auto-construction
Raccourci internet du récit Raccourci internet
Voir